2024年教学楼建设工程施工合同（二篇）

第5页共5页2024年教学楼建设工程施工合同发包人(全称)：_____承包人(全称)：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________________________。2.工程地点：________________________________________。3.工程立项批准文号：________________________________。4.资金来源：________________________________________。5.工程内容：________________________________________。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围：_____。二、合同工期计划开工日期：____年____月____日。计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_____标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写_____)(￥____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元);2.合同价格形式：____________________________________。五、项目经理承包人项目经理：___________________________________。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于____年____月____日签订。十、签订地点本合同在_____签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_____生效。十三、合同份数本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。发包人：_____(公章)承包人：_____(公章)法定代表人或其委托代理人：_____法定代表人或其委托代理人：__________(签字)_____(签字)组织机构代码：_____组织机构代码：_____地址：_____地址：_____邮政编码：_____邮政编码：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____电子信箱：_____电子信箱：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____2024年教学楼建设工程施工合同（二）甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于，甲方拟建设一座教学楼，现委托乙方进行施工工作；为明确双方权利和义务，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就教学楼建设工程的施工事宜达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在教学楼建设工程方面的权利与义务，确保工程的质量、进度和安全，并最终完成符合双方要求的教学楼。第二条工程概况1.工程名称：教学楼建设工程。2.工程地址：（详细地址）。3.工程规模：（建筑面积、层数、高度等）。4.工程用途：（教学、办公等）。5.工期：本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日。第三条施工内容和要求1.施工内容：乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行教学楼的施工工作。2.施工要求：乙方应保证工程质量，确保施工进度，保障工人安全和施工现场的环境整洁。3.变更申请：乙方如需对施工内容进行变更，应及时书面向甲方提出申请，并经甲方同意后方可进行。第四条工程造价及支付方式1.工程造价：教学楼建设工程的总造价为（具体金额）。2.支付方式：具体根据施工进度，按照如下方式支付工程款项：（1）首期支付：合同生效后，甲方向乙方支付工程总造价的30%作为首期支付；（2）分期支付：根据工程进度，甲方每完成一定进度，向乙方支付相应的工程款项；（3）最后支付：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付余下的工程款项。第五条工程质量保证和保修1.工程质量保证：乙方承诺施工过程中严格按照国家有关规定和技术标准进行施工，保证教学楼建设工程的质量。2.工程保修：自工程竣工验收合格之日起，乙方承诺对教学楼建设工程保修一年。保修期内，乙方负责免费修复因施工原因引起的故障和缺陷。第六条违约责任1.协商解决：若一方未按本合同约定履行义务，另一方有权书面通知违约方，解决合同纠纷。2.违约责任：双方一同商定若一方违约，违约方应向守约方支付违约金，并承担由此引发的一切损失和法律责任。第七条合同解除1.合同解除条件：以下情况之一发生时，本合同可被解除：（1）经双方协商一致，达成书面解除合同的决定；（2）按照法律法规的规定，或者经人民法院判决，解除本合同；（3）发生不可抗力事件，影响工程无法完成，甲乙双方协商一致解除合同。2.解除后责任：合同解除后，对于已支付的工程款项，双方应根据实际情况进行结算。第八条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商方式解决。若协商无果，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第九条其他事项1.合同附件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效，同时成为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。2.本合