2024年建设工程承包合同（4篇）

第2页共2页2024年建设工程承包合同发包方：_____(以下称甲方)承包方：_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：共计人民币____元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_____11.乙方主要义务：_____12.违约责任(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共____份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方(盖章)：_____承包方(盖章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日签订地点：_____签订地点：_____2024年建设工程承包合同（2）合同编号：____C123456建设工程承包合同甲方：_________________（以下称为“业主”）地址：_________________联系人：_________________电话：_________________乙方：_________________（以下称为“承包方”）地址：_________________联系人：_________________电话：_________________鉴于业主拟委托承包方按照本合同约定承担甲方工程项目的施工，双方经友好协商，本着互利共赢的原则，达成如下协议：第一条合同项目1.1甲方工程项目名称：_________________（以下称为“工程项目”）1.2工程项目地点：_________________1.3法定代表人：_________________第二条工程范围2.1工程范围及内容详见附件：_______________第三条工程总价款3.1工程总价款为人民币（大写）_______________（小写）_______________元。3.2付款方式及时间：3.2.1预付款：双方一致同意，在签订本合同后的五天内，业主向承包方支付工程总价款的20%作为预付款，即人民币（大写）_______________（小写）_______________元。3.2.2进度款：工程进度款由承包方按照工程进度发起申请，每月支付一次。甲方应在收到进度款发票后的五个工作日内支付该款项。3.2.3结算款：工程完工后，承包方递交结算申请，经甲方确认无误后，甲方应在收到结算款发票后的五个工作日内支付该款项。3.3工程价格变动及索赔：3.3.1除非经甲方书面同意，承包方不得以任何理由要求增加工程总价款。3.3.2如因甲方原因导致工程进度延迟或额外工作量增加，由甲方承担相应费用。3.3.3如因承包方原因导致工程进度延迟或额外工作量增加，由承包方承担相应费用。第四条工期4.1工程起止时间：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计______天。4.2工程进度控制：4.2.1工程进度按照双方共同编制的工程计划执行。4.2.2如有进度延迟，除非双方协商一致，承包方需负责补偿甲方因此而产生的直接损失。第五条资金支付与结算5.1付款应汇入承包方指定的银行账户。5.2结算款项支付时，承包方应提供合法、真实、准确的发票和其他相关证明文件。第六条保证金6.1甲方向承包方支付保证金，金额为人民币（大写）_______________（小写）_______________元，作为履约保证金。6.2承包方应按照约定的工期保质保量完成工程项目，并遵守合同的其他条款。6.3工程项目完工验收合格后，甲方应在收到结算款发票后的五个工作日内退还履约保证金。第七条质量保证7.1承包方应保证工程项目按照工程设计方案、国家标准及相关法律、法规的要求进行施工。7.2工程项目完工后，如因承包方施工质量问题导致工程损坏或故障，承包方应在甲方提出合理要求后及时、免费修复。第八条异议与争议解决8.1合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交争议至工程所在地人民法院解决。8.2未尽事宜，由双方协商解决。第九条合同生效9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（承包方）：签字：_______签字：_______日期：_______日期：_______2024年建设工程承包合同（3）（样式一）合同编号：【合同编号】甲方：【甲方全称】法定代表人/负责人：【甲方法定代表人/负责人】联系地址：【甲方联系地址】联系电话：【甲方联系电话】传真号码：【甲方传真号码】乙方：【乙方全称】法定代表人/负责人：【乙方法定代表人/负责人】联系地址：【乙方联系地址】联系电话：【乙方联系电话】传真号码：【乙方传真号码】鉴于甲方拟委托乙方承担下列工程，为确保工程的顺利进行，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下约定，共同遵守执行：第一条工程名称：本合同所指工程名称为【工程名称】。第二条工程内容：1.乙方应按照甲方提供的设计文件和工程要求，承接并完成【工程名称】的相关工程内容。2.甲方有权根据工程实际情况变更设计文件或工程要求，但变更前应与乙方进行充分沟通，并经双方书面确认。3.乙方应确保工程质量符合国家标准和相关法律法规要求。第三条工程工期：1.工程工期约定为【工程工期】自本合同生效之日起计算，乙方应在规定的工期内按照项目进度安排及时完成相关工作。2.若甲方因自身原因对工程进度进行更改，应提前书面通知乙方，并协商调整工期。第四条工程造价及支付方式：1.本工程的合同总金额为【工程造价】，包括物料采购费、人工费及相关费用等。双方应按照实际工程进度和质量进行结算。2.工程款项支付方式约定如下：（1）乙方应在工程开工前向甲方提供开工保证金【金额】，经甲方验收合格后返还给乙方。（2）乙方应按照工程进度和完成情况提出工程款项支付申请，甲方应于收到支付申请后【天数】内支付相应款项。第五条质量保证：1.工程的设计、施工及材料选择应符合国家相关标准及规范要求。2.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供【质保期】的质量保证，并承诺在保质期内对工程存在的质量问题进行维修和技术支持。第六条不可抗力：1.本合同所指的不可抗力是指不以任何一方违约的原因且不能控制和预见的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争等。2.当各方因不可抗力无法履行合同义务时，不应承担违约责任，但应及时通知对方，并尽力减少由此给对方造成的损失。第七条违约责任：1.若一方违反本合同约定的任何条款，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的【违约金百分比】。2.如因乙方的违约行为导致工程质量问题无法修复或影响甲方工程进度，乙方应承担由此造成的一切经济损失及相关责任，并赔偿甲方的损失。第八条争议解决：1.双方如对本合同内容发生争议，应友好协商解决，如协商不成，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2.仲裁所需费用根据仲裁机构的规定承担，诉讼所需费用由败诉方承担。第九条合同变更和解除：1.合同变更应经双方协商一致，并达成书面变更协议。2.合同解除应经双方书面协商一致，并达成解除协议。第十条其他约定：1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方代表签字后生效，并终止双方之前的一切口头或书面协议。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：2024年建设工程承包合同（4）发包人（甲方）：承包人（乙方）：甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、工程概况1、工程名称：住宅房屋外墙渗水维修2、工程地点：3、承包方式：包工包料二、工期要求：工期自____年____月____日至____年____月____日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。三、承包范围：1、材料乙方自购2、使用材料：彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂。四、处理方法：1、外墙裂缝渗水处理①使用材料：彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有机硅涂料刷完裂缝后，将嵌缝带沿裂缝处贴实，随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合，嵌缝带在涂料中起到抗拉作用，增强防水层弹性。③工艺流程：用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物，施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。2、外墙瓷砖裂缝渗水处理①使用材料：无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。②施工方法：将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后，将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上，溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层，本溶液防水能保留原瓷砖颜色。③工艺流程：用毛刷和腻子刀将外表面清理干净，施工人员用吊绳及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。五、质量要求：1、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。六、结算价格及付款方式：1、施工价格及要求：根据双方协商胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾（￥220）元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾（￥1760）元每单元计算（包括所有外立面防水处理）。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。2、付款方式：维修施工时料费及人工费由乙方预支，工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金，在保修期结束后的两个月内支付。七、本工程在施工过程中，甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全，出现任何责任事故均由乙方负责。八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不