2022年一级建造师建设工程法规及相关知识真题1

2022年一级建造师建设工程法规及相关知识真题1一、一、单项选择题1.

按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列不属于建设单位安全责任范围的是______。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

√解析：A项，《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。B项，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。C项，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。D项属于施工单位的安全责任范围。2.

关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是______。

A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工留薪期一般不超过12个月

√

C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付

D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇解析：AC两项，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。B项，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照有关规定享受伤残待遇。D项，工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。3.

在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是______。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

√

D.用益物权解析：物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。在建设工程活动中涉及的许多权利都源于物权。建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权力——所有权，施工单位的施工活动是为了形成《民法典》意义上的物——建设工程。4.

甲建筑公司负责工地的施工工作。在未施工时，有不少商贩利用这块空地摆摊。现甲公司准备施工，但这些商贩拒不搬迁，严重影响了甲公司的工程进度。在这种情况下，甲公司项目经理可以采取______的方式向法院请求保护自己的物权。

A.请求损害赔偿

B.请求排除妨害

√

C.请求确认物权

D.请求返还原物解析：物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。本题中，商贩利用未施工的空地摆摊并拒不搬出的行为严重妨害了建筑公司的物权，因此建筑公司可行使排除妨害请求权。5.

关于履约保证金的说法，正确的是______。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

√解析：A项，《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。所以，只有在招标文件有要求的情形下，中标人才有义务提交履约保证金。而非必须提交。B项，《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。C项，投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。其实质是为了避免因投标人在投标有效期内随意撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签署合同等行为而给招标人造成损失。施工合同履约保证金，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保。履约保证金与投标保证金是两个不同的概念。6.

下列关于分包的说法中，正确的是______。

A.招标人可以直接指定分包人

B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成

√

C.中标人为节约成本可自行决定将中标项目部分非关键性工作分包给他人完成

D.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，建设单位不得直接指定分包工程承包人。《招标投标法实施条例》规定，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。7.

下列关于行政诉讼的表述，错误的是______。

A.行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度

B.行政诉讼的被告和原告并不确定，可以为自然人、法人或其他组织

√

C.除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼

D.行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼解析：A项，行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。2017年6月经修改后公布的《中华人民共和国行政诉讼法》规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。B项，行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。CD两项，对行政行为除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，公民、法人或者其他组织可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。公民、法人或者其他组织对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。8.

关于施工合同无效法律后果的说法，正确的是______。

A.折价补偿

√

B.合同解除

C.继续履行

D.支付违约金解析：《民法典》第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。9.

建设节能分部工程验收会议由______主持。

A.建筑节能工程分包人

B.总监理工程师

√

C.总承包人

D.建设单位法定代表人解析：建筑节能分部工程验收：由监理单位总监理工程师（建设单位项目负责人）主持验收会议，组织施工单位的相关人员、设计单位节能设计人员对节能工程质量进行检查验收。验收各方对工程质量进行检查，提出整改意见。10.

在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程的______。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

√解析：《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。11.

施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收。同年10月8日，建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行。10月20日，建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于______起计算。

A.6月1日

√

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题中，施工单位承担的保修期应于6月1日起计算。12.

根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其______。

A.专职安全员

B.法定代表人

√

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。各单位要依法履行职责，保障必要的消防投入，切实提高检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育培训的能力。13.

下列具有保证人资格的是______。

A.营利法人

√

B.国家机关

C.学校

D.政府部门解析：机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。14.

某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是______。

A.责令改正，并处以罚款

B.责令改正，可以处以罚款

C.责令停止施工，并处以罚款

D.责令停止施工，可以处以罚款

√解析：《建筑法》第六十四条规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。15.

职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，应当承担举证责任的主体是______。

A.职工

B.鉴定机构

C.劳动部门

D.用人单位

√解析：职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，社会保险行政部门不再进行调查核实。职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。16.

涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者______提出设计方案。

A.其他设计单位

B.具有相应资质等级的设计单位

√

C.监理单位

D.装修施工单位解析：《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。17.

下列各项中，属于国家一级建造师主要执业范围的是______。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

√

B.担任建设工程项目评估人员

C.从事建设工程项目咨询工作

D.从事建设工程项目预算工作解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：①担任建设工程项目施工的项目经理。②从事其他施工活动的管理工作。③法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。18.

下列法律中，属于建设行政法规的是______。

A.《城乡规划法》

B.《招标投标法实施条例》

√

C.《民法典》

D.《城市房地产管理法》解析：行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。行政法规由总理签署国务院令公布。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。19.

关于投标的说法，正确的是______。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收

√

C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员解析：A项，投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，应当由评标委员会否决其投标。BC两项，《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。D项，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。20.

甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是______。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

√解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《民法典》第一百七十一条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。本题中，王某的行为属于表见代理，合同有效。21.

根据《民法典》，建设用地使用权属于______。

A.所有权

B.用益物权

√

C.担保物权

D.留置权解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、居住权、宅基地使用权和地役权。22.

某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由______负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

√解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。23.

承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用的，承运人可以对相应的运输货物行使______。

A.留置权

√

B.抵押权

C.抵销权

D.质押权解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。24.

下列关于应付款时间的表述中，错误的是______。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为交付之日

√

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.当事人对付款时间有约定的依约定解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。25.

某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全生产事故，导致2人死亡。根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由______上报有关主管部门。

A.幕墙分包企业

B.施工总承包企业

√

C.监理单位

D.建设单位解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。26.

下列关于仲裁开庭的表述中，不正确的是______。

A.当事人可以要求对出示的证据进行质证，并有权进行辩论

B.当事人自愿调解的，仲裁庭不需制作调解书

√

C.当事人自行和解的，可以撤回仲裁申请

D.当事人在签收调解书之前反悔的，仲裁庭应当及时做出裁决解析：B项，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。27.

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限______。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

√解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。28.

在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是______。

A.施工企业

√

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部解析：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。本题中，具有法人资格的是施工企业，因此由其对外承担民事法律责任。29.

依据《环境噪声污染防治法》及相关规定，对于环境保护“三同时”制度的表述错误的是______。

A.同时设计

B.同时施工

C.同时投产使用

D.同时产生效益

√解析：《环境噪声污染防治法》规定，新建、改建、扩建的建设项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。即环境保护“三同时”，是指同时设计、同时施工、同时投产使用。30.

某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日，发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《民法典》的规定，该施工合同解除的时间应为______。

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

√

D.9月18日解析：《民法典》第五百六十二条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；⑤法律规定的其他情形。第五百六十五条规定，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。本题中，发包人单方解除合同的通知于9月17日到达承包人，故合同在此日解除。二、二、多项选择题31.

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括______的培训。

A.取得专业技术资格证书

B.必要的安全生产知识

√

C.有关的安全生产规章制度

√

D.岗位的安全生产操作技能

√

E.专业学历教育解析：《安全生产法》规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。32.

根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括______。

A.应急救援人员

B.单位主要负责人

√

C.从业人员

D.专职安全生产管理人员

√

E.特种作业人员解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件之一为：主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格。33.

根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有______。

A.工程建设勘察、规划、设计、施工等通用的综合标准

√

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

√

C.工程建设重要的行业专用的信息技术标准

D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准

E.工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准解析：下列标准属于强制性标准：①工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；②工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；③工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；④工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；⑤工程建设重要的通用的信息技术标准；⑥国家需要控制的其他工程建设通用的标准。34.

下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有______。

A.审查安全技术措施或专项施工方案

√

B.编制安全技术措施或专项施工方案

C.对施工现场的安全生产负总责

D.对施工安全事故隐患提出整改要求

√

E.出现安全事故，负责成立事故调查组解析：工程监理单位的安全责任包括：①对安全技术措施或专项施工方案进行审查；②依法对施工安全事故隐患进行处理；③承担建设工程安全生产的监理责任。35.

申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括______。

A.安全防护设施搭设计划

√

B.专项安全施工组织设计方案

√

C.书面委托监理合同

D.安全施工组织计划

E.施工进度计划

√解析：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料，一般包括：中标通知书，工程施工合同，施工现场总平面布置图，临时设施规划方案和已搭建情况，施工现场安全防护设施搭设（设置）计划、施工进度计划、安全措施费用计划，专项安全施工组织设计（方案、措施），拟进入施工现场使用的施工起重机械设备（塔式起重机、物料提升机、外用电梯）的型号、数量，工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，建设单位安全监督人员名册、工程监理单位人员名册，以及其他应提交的材料。36.

建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括______。

A.工程规划许可证

√

B.设计单位资质等级证书

√

C.工程勘察设计文件

√

D.中标通知书及施工承包合同

√

E.用地规划许可证解析：建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：①工程规划许可证；②设计单位资质等级证书；③监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；④施工单位资质等级证书及营业执照副本；⑤工程勘察设计文件；⑥中标通知书及施工承包合同等。37.

根据《建设工程质量管理条例》的相关规定，下列各项中，属于法定质量保修范围的有______。

A.土石方工程

B.地基基础工程

√

C.电气管线工程

√

D.景观绿化工程

E.屋面防水工程

√解析：《建筑法》规定，建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。不同类型的建设工程，其保修范围有所不同。38.

根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有______。

A.原