2024年建筑工程承包的合同条款（二篇）

第3页共3页2024年建筑工程承包的合同条款承包方(乙方)：_____发包方(甲方)：_____兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。一)工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、承包内容：_____4、承包范围：_____5、承包方式：_____6、质量要求：《建筑装饰装修工程质量验收规范》7、工期要求：____年____月____日至_____年____月_____日。二)甲方工作1、甲方指派_____为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。向乙方提供临时水电。三)乙方工作1、乙方_____为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四)关于质量的约定1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、本工程质保期为____年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五)关于工期的约定1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六)关于价款和结算的约定七)关于材料的约定八)关于安全生产的约定九)关于违约责任的约定1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金____元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)：_____乙方(签字)：_________年____月____日2024年建筑工程承包的合同条款（二）合同编号：XXXXX本合同由以下双方共同订立：承包方：[承包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[地址]联系电话：[联系电话]营业执照号码：[营业执照号码]业主方：[业主方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[地址]联系电话：[联系电话]营业执照号码：[营业执照号码]鉴于，承包方具备从事建筑工程承包的资质和能力，业主方拟委托承包方进行相应的建筑工程项目的设计、施工和交付；双方本着平等、自愿的原则，根据中国法律法规的相关规定，经友好协商，达成以下合同条款:第一条项目细则1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目地点]1.3项目内容：[项目内容]第二条工程周期和工期2.1工程周期：[工程周期]2.2工期：[工期]第三条工程报价和支付方式3.1工程报价：本工程合同总价为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元）。3.2付款方式：根据工程进展情况，双方约定分期支付，具体支付时间和金额如下：（列举每个阶段的支付时间和金额）第四条工程设计和施工要求4.1设计要求：承包方应根据业主方的指示和要求，按照国家相关规定进行设计，并保证设计图纸的准确性和合理性。4.2施工要求：承包方应根据设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量和安全。第五条双方权利义务5.1承包方权利：（列举承包方的权利）5.2承包方义务：（列举承包方的义务）5.3业主方权利：（列举业主方的权利）5.4业主方义务：（列举业主方的义务）第六条合同变更和解除6.1合同变更：若需变更本合同的任何条款，双方应通过协商达成一致，并签署书面变更协议。6.2合同解除：在下列情况下，任何一方有权解除本合同：（列举可以解除合同的情况）第七条争议解决7.1若在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，以解决争议。第八条合同生效和终止8.1本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续有效直至履行完毕。8.2本合同终止的条件：（列举可以终止合同的条件）第九条其他事项9.1本合同的附件为不可分割的组成部分。9.2本合同一式两份，承包方和业主方各执一份，具有同等法律效力。第十条合同争议的解决10.1本合同的签订、履行、解释均受中华人民共和国法律的管辖。10.2对于本合同的未尽事项，可以双方协商决定并作出补充条款。承包方（盖章）：_________________营业执照号码：_______________法定代表人（签名）：_________________日期：________________