建设工程分包合同

建设工程分包合同合同主体分包商（以下简称“乙方”）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________合同概述鉴于甲方为进行某项建设工程（以下简称“工程”）需要，经考察乙方资质后，同意将该工程的某些项目（以下简称“分包项目”）分包给乙方施工。双方经协商，达成以下合同条款：合同条款第一条工程内容与范围乙方应按照甲方的要求，完成分包项目的设计、采购、施工、验收、保修等工作。乙方应确保分包项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。第二条合同价格乙方向甲方提供的分包项目的总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的工程量清单和报价单。第三条支付方式甲方应按照双方约定的进度，向乙方支付合同价款。甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方的支付进行调整。第四条工期乙方应保证分包项目的施工周期为____天。乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。第五条质量与验收乙方应对分包项目的质量负责，确保分包项目符合相关法律法规、规范和标准要求。甲方有权对分包项目进行监督检查，并对不符合要求的部分要求乙方整改。第六条保密条款乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。乙方不得将合同内容泄露给第三方。第七条违约责任乙方如未按照约定完成分包项目，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。甲方如未按照约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的____%。第八条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________以上为一份详细的复杂的建设工程分包合同示例，仅供参考。具体合同内容需根据实际情况和法律法规进行调整。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同主体分包商（以下简称“乙方”）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________第三方监管机构（以下简称“监管方”）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________合同概述鉴于甲方为进行某项建设工程（以下简称“工程”）需要，经考察乙方资质后，同意将该工程的某些项目（以下简称“分包项目”）分包给乙方施工。为确保工程质量和进度，甲方引入第三方监管机构进行全程监管。双方经协商，达成以下合同条款：合同条款第一条工程内容与范围乙方应按照甲方的要求，完成分包项目的设计、采购、施工、验收、保修等工作。乙方应确保分包项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。第二条合同价格乙方向甲方提供的分包项目的总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的工程量清单和报价单。第三条支付方式甲方应按照双方约定的进度，向乙方支付合同价款。甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方的支付进行调整。第四条工期乙方应保证分包项目的施工周期为____天。乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方和监管方同意。第五条质量与验收乙方应对分包项目的质量负责，确保分包项目符合相关法律法规、规范和标准要求。甲方有权对分包项目进行监督检查，并对不符合要求的部分要求乙方整改。监管方应定期对分包项目进行质量、安全、进度等方面的检查，确保工程顺利进行。第六条甲方权利条款甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，要求乙方按照合同约定履行义务。甲方有权根据工程实际情况，对合同内容进行调整，并要求乙方予以执行。甲方在合同履行过程中，有权向监管方提出意见和建议，要求监管方对乙方进行监管。第七条乙方违约及限制条款乙方如未按照约定完成分包项目，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。乙方如未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方拆除不合格部分，并重新施工。乙方在合同履行过程中，如发生违法行为，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应法律责任。第八条第三方监管机构的职责监管方应对乙方的工程质量、安全、进度等方面进行全面监管。监管方应定期向甲方报告工程进展情况，并对甲方提出的意见和建议予以回复。监管方在发现乙方有违反合同行为时，有权要求乙方立即整改，并报告甲方。第九条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的意义和目的第三方监管机构的介入，旨在确保工程质量和进度，保障甲方的权益。通过全面监管乙方的施工过程，防止乙方违法分包、转包，确保工程质量符合国家标准和合同要求。同时，监管方作为独立第三方，能够客观公正地评价乙方的施工情况，为甲方提供决策依据。甲方为主导的目的和意义甲方作为工程的发包方，主导合同的签订和履行，旨在确保工程顺利进行，实现项目目标。通过引入第三方监管机构，甲方能够更好地行使合同权利，履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。同时，甲方作为合同主体，有权对乙方进行监督和检查，要求乙方按照合同约定履行义务，确保工程顺利进行。###第十一条甲方的多种利益保障甲方享有工程最终验收权，对工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件进行整改或重建，直至符合甲方要求。甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方的履约评价进行调整，并据此调整支付进度和金额。甲方在合同期内享有工程知识产权和保密信息的保护，乙方不得未经甲方同意使用或披露相关信息。第十二条乙方的额外义务乙方应对其分包的工程部分负责，确保分包部分的施工安全和工程质量，不得有任何违法行为。乙方应在合同约定的工期内完成工程，若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方相应的违约金。第十三条监管方的额外职责监管方应定期向甲方提交工程监管报告，包括但不限于工程进度、质量、安全等情况。监管方应在发现乙方有违约行为时，及时通知甲方，并协助甲方采取措施维护甲方权益。第十四条合同的变更和终止任何一方提出变更或终止合同，必须提前书面通知对方，并经双方协商一致。合同的变更或终止，不影响双方在合同有效期内产生的权利和义务。第十五条法律适用和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十六条合同的生效和终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监管方保存一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________监管方（盖章）：___________