2024年建设工程施工合同（5篇）

第页共页2024年建设工程施工合同合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（承包人）：【乙方名称】签订日期：【签订日期】鉴于甲方有一项建设工程项目需委托乙方承包，乙方具备从事该建设工程项目所需的技术能力和资质，双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：第一条项目描述甲方将委托乙方进行以下工程项目的施工：【工程项目名称】【工程项目描述】第二条工程期限1.工程开始日期：【工程开始日期】2.预计竣工日期：【预计竣工日期】3.实际竣工日期：【实际竣工日期】第三条工程费用1.工程费用总额：【工程费用总额】（大写：【工程费用总额（大写）】）2.工程费用支付方式及期限：【工程费用支付方式及期限】第四条乙方责任1.乙方应按照国家建设标准和相关法律法规要求，保证工程质量，确保工程按时、保质、保量完成。2.乙方应按时组织施工，协调施工人员、材料，保证施工进度。3.乙方应按照甲方的要求，在施工过程中进行工程质量检测，并配合甲方进行相应的验收工作。第五条甲方责任1.甲方应按照乙方的要求，提供施工所需的场地、设备和相关资料。2.甲方应按时支付工程费用，并提供相应的付款凭证。第六条变更和索赔1.合同生效后，任何一方变更合同内容的请求，应以书面形式提出，并经双方协商一致后签订变更协议。2.若工程发生不可抗力或其他特殊情况，导致工程无法按原计划完成，乙方应及时通知甲方，并提出合理的解决方案。3.若甲、乙方因合同的履行出现争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向有关法律机构寻求帮助。第七条违约责任1.如乙方未按照合同约定的工程期限完成工程，除非有正当理由，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为工程费用总额的【违约金比例】。2.如甲方未按照合同约定的支付期限支付工程费用，除非有正当理由，甲方应向乙方支付违约金，违约金的数额为未付款项的【违约金比例】。第八条保密条款双方应对在合同履行过程中所获得的商业秘密、技术资料等保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。第九条合同解除1.若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，并互不追究责任。2.若一方违约、未履行合同义务，给对方造成严重损失的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿义务。第十条法律适用和争议解决1.合同的签订、履行及争议解决应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。2.如双方在合同履行过程中产生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。第十一条其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。3.本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。甲方（委托人）：【甲方签字】地址：【甲方地址】邮编：【甲方邮编】乙方（承包人）：【乙方签字】地址：【乙方地址】邮编：【乙方邮编】2024年建设工程施工合同（2）建设工程施工合同甲方：【甲方名称】（以下简称甲方）地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】（以下简称乙方）地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于，甲方拟委托乙方承担建设工程施工任务，双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条项目概况（一）项目名称：【项目名称】（二）项目地点：【项目地点】（三）项目范围：【项目范围】（四）建设规模：【建设规模】（五）建设工期：【建设工期】（六）工程造价：【工程造价】第二条合同条款（一）工程内容：根据双方的讨论和沟通，乙方将按照设计文件和技术规范，负责进行工程建设的施工任务。（二）质量要求：乙方必须按照国家和行业的相关标准和规范，确保施工质量符合甲方的要求，并承担由质量问题导致的责任。（三）安全措施：乙方必须严格按照国家和行业的相关安全规定，采取相应的安全措施，保障施工过程中的人员安全和设备安全。（四）工期要求：乙方必须按照约定的工期，按照进度计划进行工程施工，并保证按时完成工程建设任务。（五）付款方式：甲方将根据工程进度和验收情况，按照合同约定的付款方式及时支付相应的款项给乙方。（六）风险和责任：乙方应按照合同规定承担施工过程中的风险和责任，并为施工期间可能发生的损失负责。（七）合同变更和解除：任何一方需要变更合同内容或解除合同，必须提前书面通知对方，并经过友好协商达成一致意见。（八）违约责任：如果一方违反合同约定，对方有权要求违约方赔偿相应的损失。（九）争议解决：对于因合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决，如果协商无法达成一致意见，可提请相关仲裁机构进行调解或裁决。第三条合同履行（一）甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方提供必要的施工材料和信息，并协助乙方顺利进行工程施工。（二）乙方应按照合同约定的质量要求和工期要求，按时完成工程建设任务，并呈报相关工程进展情况。（三）甲方有权对施工进展进行监督和检查，并提出必要的意见和要求，乙方应及时处理并改进施工工艺。（四）如果合同履行过程中出现不可抗力等特殊情况，双方应及时通知对方，并共同商讨解决方案。第四条合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同的补充协议、变更协议和附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：2024年建设工程施工合同（3）甲方(全称)：(简称：甲方)乙方(全称)：(简称：乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：苏地_____B_____23地块项目外遮阳工程(一标段)(16_____21____楼)工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安装二、工期要求根据现场实际施工进度要求四、质量标准及质保期工程质量标准：合格;质保期：贰年五、合同价款单价：____元/㎡，图纸面积为_____㎡总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥____元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款、本合同补充条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立地点：苏州本合同双方约定签字盖章后生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____2024年建设工程施工合同（4）【合同编号】：2024-XXXX【甲方】：[甲方名称]，注册地址：[甲方注册地址]【乙方】：[乙方名称]，注册地址：[乙方注册地址]鉴于，甲方拟委托乙方承担2024年建设工程项目的施工任务，并且两方就工程的整体实施、验收及其他相关事宜进行了充分沟通与协商，现共同达成如下协议：第一条工程项目基本情况1.1工程名称：[工程项目名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程范围：[工程范围的具体描述]第二条工程合同价款及付款方式2.1工程合同总价为人民币[工程合同总价]元（大写：[工程合同总价大写]元整）。2.2工程款支付方式及时间安排如下：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的[XX%]，即人民币[XX]元，作为工程开始前的预付款。（2）工程分阶段完成，每阶段完成后，甲方按照该阶段的实际工作量向乙方支付相应款项，乙方按时提供工程进度和质量的证明文件。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项，即人民币[工程合同总价-预付款]元。2.3甲方支付款项的方式为银行转账，款项支付至乙方指定的银行账户。第三条工作进度要求3.1工程开始日期：合同签订后[XX]日内。3.2工程完成日期：合同签订后[XX]日内。3.3工程实际完成时间应按照双方协商的进度计划进行，若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条资质要求与责任承担4.1乙方应具备相应的建设工程施工资质，并按照相关法律法规的规定进行工程施工。4.2在工程施工期间，乙方须保持专业人员的到位，确保工程质量符合相关标准和规定。4.3若因乙方原因导致工程质量不符合相关标准和规定，乙方应承担相应的违约责任，并承担相应的修复费用。第五条变更与解除5.1工程施工过程中，如发生工程内容变更或者增减项，需经双方协商一致，并进行相应的合同变更。5.2如因不可抗力或者其他事由，导致本合同无法履行，双方应通过友好协商的方式解决，如协商不成，可申请相关仲裁机构进行调解。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的时间完成工程施工任务的，应按照延迟天数向甲方支付相应的违约赔偿金，每延迟一天，赔偿金按工程合同总价的[合同总价违约赔偿比例]%计算。6.2如因乙方的渎职、重大责任违约等原因导致工程质量无法满足要求，甲方有权中止付款并要求乙方承担修复费用及相应的违约赔偿。第七条保密条款7.1本合同的任何条款和细节，一律为双方商业秘密，未经双方书面同意，不能向第三方透露。第八条争议解决8.1合同的解释与履行均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可申请相关仲裁机构进行调解。第九条合同附件9.1本合同附件包括但不限于：（1）工程施工图纸及说明文件；（2）工程进度计划；（3）工程质量验收标准；（4）其他双方协商一致的附件。第十条合同生效及备案10.1本合同自双方签字盖章后生效。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。【甲方】：（盖章）【乙方】：（盖章）签订日期：签订日期：2024年建设工程施工合同（5）发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：___________________________________。（二）工程地点：___________________________________。（三）工程内容：_____层栋，建筑面积____平方米，其它_____。（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。（六）承包方式：___________________________________。第二条工程造价（预算或概算）人民币大写：____万元，其中土建____万元，安装____万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条工期（一）按定标规定工期为____天（日历天），自____年____月____日至____年____月____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。（二）开工前____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_____。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应（一）工程所需：材料及设备由____方采购供应至_____场地（仓库）。（二）工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地（仓库）。（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。（四）工程材料和设备差价的处理办法：_________________。（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_____；帐号：_____。（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：1、建筑工程按当年计划工作量35％；2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40％；（三）工程款支付方式：1、工程进度达到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50％时，每次按当月完成工程工作量的____％付（收）款。2、工程累计进度达到____％时，按合同工程量付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％，其余工程进度款由备料款抵充，余额____％待验收后结算，____万元待保修期满后____天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后____天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。第七条双方责任（一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前____天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸____份，机电设备安装图____份及有关资料____份，地质勘探报告____份，（其中包括竣工用图_____套）。2、开工前____天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。5、委派_____为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任：1、收图后，