简易施工合同

简易施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程预算：（项目预算）二、合同主体2.1甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：2.2乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：三、合同条款3.1工程进度3.1.1乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如有特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。3.1.2工程进度计划及关键节点：（列出工程进度计划及关键节点）3.2工程质量3.2.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2.2工程验收：（列出工程验收的标准和程序）3.3工程费用3.3.1乙方向甲方提供的工程报价为：（列出工程报价明细）3.3.2乙方应当按照约定的时间和方式向甲方支付工程款项。3.4违约责任3.4.1乙方未按照约定的工期完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金。3.4.2乙方未按照约定的工程质量标准进行施工，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付相应费用。3.5争议解决3.5.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。3.5.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。四、其他条款4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款项之日终止。4.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准规范5.乙方资质证明文件6.合同变更协议7.工程验收报告8.工程款项支付凭证二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程施工：乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到合同约定的质量标准，视为违约。3.未按约定支付工程款项：甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，视为违约。4.未经甲方同意擅自变更工程：乙方未经甲方同意，擅自变更工程内容、规模或进度，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，负责委托乙方进行工程施工的一方。2.乙方：指合同中的施工单位，负责按照甲方要求进行工程施工的一方。3.工期：指合同约定的乙方完成工程施工的时间期限。4.工程质量：指乙方施工的工程符合相关法律法规、标准规范和甲方要求的情况。5.工程款项：指甲方按照合同约定支付给乙方的施工费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如乙方因特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方，并采取措施减少损失。2.工程质量问题：如乙方施工的工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付相应费用。3.工程款项支付：甲方应按照合同约定及时支付工程款项，如甲方延迟支付，乙方有权催告甲方支付，并有权依法追讨逾期付款利息。4.合同变更：如双方协商一致需变更合同内容，应签订变更协议，并注明变