一级建造师之一建矿业工程实务真题附答案

一级建造师之一建矿业工程实务真题精选附答案

单选题（共60题）1、提升钢丝绳水平荷载的绝大部分由井架的（）结构承受。A.头部B.立架C.斜架D.井口支撑梁【答案】C2、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B3、桩端达到硬土层或岩层，荷载主要靠桩端反力支承的是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.预制桩D.灌注桩【答案】B4、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C5、下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是()。A.套筒挤压连接B.钢丝绑扎连接C.锥螺纹套筒连接D.直螺纹套筒连接【答案】B6、在建筑安装工程费中，其他项目费不包含的是()。A.安全施工费?B.人工费C.利润D.材料费【答案】A7、与铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D8、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B9、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B10、露天浅孔台阶爆破时至少有()个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A11、关于井下爆炸器材的贮存，做法正确的是（）。A.爆炸器材库房只能有一个出口B.爆炸材料库可采用锚喷、砌碹、金属棚等支护形式C.爆炸材料库房必须单独设立材料发放硐室D.领取爆炸器材人员进入爆炸材料库房时应熄灭矿灯【答案】C12、矿业工程项目的风险性主要体现在（）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D13、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】D14、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】C15、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工程，压缩的工期天数不得超过定额工期的（），超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】C16、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A17、关于费用索赔目的，错误的是（）。A.弥补承包工程中所发生的损失费用B.弥补已经为工程项目所支出的额外费用C.取得已付出的劳动报酬D.获得未来可能将要发生的额外费用【答案】D18、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】C19、施工中，为提高装岩和排矸的速度，往往每隔（）设一调车躲避硐，以便于汽车进入工作面前调车。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】D20、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B21、巷道掘进中，关于炮孔布置的要求，说法错误的是（）。A.有较低的炮眼利用率B.块度均匀，大块率少C.爆堆集中，飞石距离小D.不会损坏支架【答案】A22、洗井合格后应做好护井工作，井台应高出地面（）以上，并满足防洪要求。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】B23、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C24、建井期间较早建成的上、下水管道、水塔或蓄水池等建构筑物，属于()性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A25、多层厂房在拟定结构吊装方案时，主导的内容是（）。A.结构吊装方法B.构件的吊装顺序C.起重机械的选择D.构件吊装工艺【答案】C26、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答案】B27、直接从事尾矿库筑坝、巡坝设施的操作人员，必须()才可上岗。A.具有特种作业操作证书B.经下井作业培训并合格后C.经专业技术与安全培训后D.具有安全监督员证书【答案】A28、一个成熟的工艺，应包括（）的内容。A.作业时间长短B.成品保护与使用要求C.人员技术等级D.机具设备折旧【答案】B29、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是（）。A.围岩岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B30、工程爆破中使用最多的炸药是()。A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药【答案】B31、平硐施工的通风可选用对旋式风机和直径（）左右的不燃性胶质风筒向工作面进行压入式供风。A.500mmB.600mmC.800mmD.1000mm【答案】D32、属于立井井筒表土普通法施工的是（）。A.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】D33、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是（）。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D34、在倾斜巷道施工中，做法不符合安全规定的是（）。A.应设置防止跑车、坠物的安全装置和人行台阶B.斜井断面较小时，应在井内设置临时躲避硐室C.在斜井井筒中部设固定式井内挡车器D.因工作面需要移动推进，工作面后方可以不设安全挡车器【答案】D35、机械落矿法主要用于开采（）的软矿石和煤矿。A.f>2?3B.f<2?3C.f>3?4D.f<3?4【答案】D36、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（）（除实心板有不得超过1／2且不大于50MM的要求以外），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.1／6B.1／4C.1／8D.1／16【答案】B37、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。A.冻土强度B.冻结速度C.冻结深度D.制冷液种类【答案】C38、《工程建设标准强制性条文》（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（）审批的地质勘探报告进行。A.国家或省级矿产储量委员会B.设计单位上级主管部门C.设计单位技术负责人D.勘察单位上级主管部门【答案】A39、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A40、采用串车提升的斜井，为防止满载重车运行时抛撒煤矸，其倾角不宜大于()。A.10°B.15°C.20°D.25°【答案】D41、投标人的投标报价工作中，考虑不妥的是（）。A.谁利润低谁就中标B.项目涉及的技术成熟就不宜取高价C.合同形式不同其风险不同D.招标材料不全对投标人不利【答案】A42、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其()。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D43、关于矸石、废石的处理，错误的方法是（）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】D44、煤矿巷道锚索安装深度设计为6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m。A.5.1B.5.4C.5.7D.5.5【答案】C45、软岩巷道采取二次支护的主要原因是()。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C46、伞形钻架在立井井筒施工中的停放和运行，合理的是()。A.停放在井口，凿岩时下放到工作面B.吊挂在吊盘上，凿岩时下放到工作面C.固定在井壁上，凿岩时调整到工作面D.一直悬吊在工作面上方，满足凿岩时的施工需要【答案】A47、属于井底车场主要运输线路的是（）。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A48、预制柱下的基础宜采用()基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C49、土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。A.细石混凝土B.高强度等级混凝土C.高强水泥砂浆D.防腐泥浆【答案】C50、下述矿山企业保障安全生产的说法，不正确的是（）。A.必须具有保障安全生产的设施B.建立健全安全管理制度C.保证职工有优惠的劳动条件D.加强矿山安全管理工作【答案】C51、毫秒延时爆破采用毫秒延时雷管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。A.1B.2C.3D.4【答案】A52、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）后方可起吊A.30%B.50%C.60%D.70%【答案】D53、明火作业使用消防器材时，要通过（）同意。A.项目经理B.班组长C.专(兼)职消防员D.工程师【答案】C54、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答案】A55、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法错误的是（）。A.易造成现场环境污染B.不论地下水位高低的土层都适用C.设备简单，适用范围广D.成孔速度快，工作效率高【答案】D56、关于工程总承包的项目协调工作，说法正确的是()。A.协调就是有矛盾化解矛盾B.协调方式主要是个别交流和书面文字交流C.协调范围是项目部内的各职能方D.协调工作应清楚各相关方工作范围与职责【答案】D57、边坡高度H大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D58、可加快矿业工程施工进度的组织措施是（）。A.合理调配劳动力及施工机械设备B.改进施工工艺，缩短技术间歇时间C.优化施工方案，采用先进的施工技术D.采用先进的施工机械设备【答案】A59、采用引气剂的防水混凝土具有()的特点。A.抗冻性好B.耐高温C.抗渗等级高D.抗裂性好【答案】A60、施工测量控制网的建立，可使区域内的施工测量统一部署，还可以()。A.提高测量精度B.形成建筑物轴线C.构成施工质量的核查依据D.控制测量误差的传递【答案】D多选题（共45题）1、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建（构）筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC2、根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423—2006的规定，下列关于露天矿山一般规定的说法，正确的是()。A.露天采场的平硐口等处，都必须采取妥善的防洪措施B.有滑坡可能的矿山，必须加强防滑坡措施C.道路有侧沟时，其与侧沟外侧的距离，不得小于0.5mD.设备移动时，禁止人员上下，在可能危及人员安全的地点，要设置安全标示E.矿山铁路两侧堆放物品时，在放物边缘与铁路建筑接近限界的距离，不得小于0.75m【答案】AC3、有色金属矿山围岩分级中，用来描述围岩主要工程地质特征的有()。A.岩体结构类型B.岩体裂隙密度C.岩石密度指标D.岩体强度指标E.岩体强度应力比【答案】AD4、地下连续墙的优点有（）A.具有多功能用途B.墙身具有良好的抗渗能力C.基坑开挖过程的安全性低D.开挖基坑无需放坡，土方量小E.机械化施工，速度快、精度高【答案】ABD5、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB6、梁板间的刚性防水施工的内容包括(??)。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB7、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】ABD8、关于测量仪器使用方法和功能的说法，正确的是()。A.经纬仪可以获得测点的三维坐标B.水准仪通过前后视差计算相对高程C.用钢尺测量应按距离等情况修正D.全站仪属于全球定位系统E.光电测距仪测距要与经纬仪配合使用【答案】BC9、安全等级为1级的露天矿边坡工程，需要监测的项目有()。A.变形监测B.应力监测C.防治效果监测D.振动监测E.水文监测【答案】ABD10、评价加快井巷工程进度措施合理性的内容，包括有（）等方面。（）A.评价施工方案的可行性B.评价项目分解(WBS)的合理性C.评价各项工作作业时间估计的准确性D.评价工序的逻辑关系是否合理E.评价工程施工的安全性【答案】ABCD11、影响矿井充水的自然因素有()。A.大气降水B.地表水C.基岩的出露程度D.未封闭的钻孔E.老窑水【答案】ABC12、电子雷管起爆系统一般组成有（）A.电子雷管B.编码器C.起爆器D.起爆网络E.导爆索【答案】ABC13、符合露天矿巷道疏干工程质量验收合格要求的有（）。A.主排水井的设置应符合设计要求B.放水钻孔的设置、数量应符合设计要求C.主排水井位置的允许误差为±200mmD.巷道与主排水井贯通的位置应大于200mmE.主排水井穿过的含水层不是疏干巷道疏干的对象，应封闭含水层【答案】AB14、金属塑性加工根据加工时的温度分为（）A.热加工B.冷加工C.半液态加工D.半固态加工E，温加工【答案】ABC15、在井筒表土特殊法施工中，通常采用特殊施工的方法包括()。A.板桩施工法B.冻结法C.沉井法D.吊挂井壁施工法E.帷幕法【答案】BC16、地面施工控制测量中，基本水准点位置应设在()地方。A.能永久保存B.不受施工影响C.准高程最高点D.无振动E.无明显地质灾害【答案】ABD17、石油沥青的主要技术性质正确的是（）A.塑性表示沥青延性B.塑性好的沥青甚至开裂时还有自愈性C.温度敏感性越大，其工作性能越稳定D.黏滞性表示沥青的粘结性及其抗变形能力E.大气稳定性表示对环境（光照、日晒、干湿等）综合影响下的性质稳定性【答案】ABD18、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.增设提升平台【答案】CD19、加快矿业工程施工进度的组织措施有()。A.安排两支专业队伍同时施工矿山井下泵房、变电所B.矿山大临工程施工，安排夜班作业C.矿山倾斜巷道采用全液压凿岩台车代替人工抱钻凿岩施工D.矿山倾斜巷道在井下已开拓水平增加反掘工作面掘砌施工E.直径8m立井井筒,采用两台中心回转抓岩机同时出研【答案】ABD20、工业广场设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.井架与井口房B.提升机及提升机房C.变电所D.通风机房E.炸药库及油脂库【答案】CD21、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD22、关于施工方可以利用的永久建筑工程和设备的费用的来源，下列说法正确的是（）。A.四通一平工程一般由承包人承担负责B.利用已建成的主井绞车房属于承包方有偿使用C.永久锅炉房无偿使用，永久生活锅炉使用由承包方列入临时设施并负责支付D.利用的永久压风机房设备，由承包方列入直接工程费并负责支付E.工业广场永久宿舍住房可以由施工方无偿使用【答案】CD23、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有（）。A.水平方向间距不宜小于1.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～25°的范围，但不应大于45°【答案】A24、在边坡工程中，关于影响边坡稳定因素的说法，错误的是()。A.影响边坡稳定的因素包括岩石性质因素、地形地貌与地质构造因素和其他因素三类B.边坡坡面的形状为凹形时较凸形对边坡稳定更有利，平面斜坡稳定性居中C.岩石的内摩擦角对边坡稳定的影响无关D.在地面施工过程中，其施工的动力作用对边坡稳定的影响无关E.天气、环境恶化可造成的边坡失稳【答案】ACD25、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD26、地下连续墙适用于（）土层。A.黏性土B.淤泥质土C.砂质土D.溶岩地段E.冲积土【答案】ABC27、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD28、下列关于在竖井、斜井运输爆炸物品安全要求的说法正确的是（）。A.应事先通知绞车司机和信号工、把钩工B.罐笼中同时运送炸药、雷管时，除爆破工外不得有其他人员C.用罐笼运输硝铵类炸药，装载高度不应超过罐笼高度的2／3D.用罐笼运输雷管时，升降速度不应超过2m／sE.用吊桶运输爆炸物品时，升降速度不应超过1m／s【答案】ACD29、目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有()。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】BCD30、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建（构）筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC31、下列招标文件中的内容，不合理的是（）。A.一个矿山的两个井筒分别招标B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低D.井筒规格的要求高于规程标准E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行【答案】BC32、爆破方法，按药包形状分类包括A.集中药包法B.延长药包法C.平面药包法D.浅孔爆破法E.药室法【答案】ABC33、关于立井吊桶提升时安全要求的说法，正确的有()。A.井架上应有防止吊桶过卷的装置B.吊桶内的岩渣不应高于桶口边缘C.乘吊桶人员必须面向桶外D.吊盘下无导向绳部分的升降距离不得超过50mE.装有物料的吊桶禁止乘入【答案】AC34、工程索赔文件内容包括（）。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项(或工期)计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD35、立井井筒施工的掘进段高，由()等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD36、影响砌体强度的主要因素有（）。A.砌块强度B.砌块尺寸C.砂浆的性能与砌缝D.砌体构件的截面尺寸与硬化龄期E.砌块形状【答案】ABCD37、钢筋的连接方法有哪些（）。A.焊接B.机械连接C.绑扎D.高强度螺栓连接E.铆接【答案】ABC38、平整工程场地时，应经常测量和校核的场地技术参数有()。A.平面位置B.水平标高C.边坡坡度D.挖填土方量E.填土厚度【答案】ABC39、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有（）。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD40、应布置在下风一侧的建筑、设备库房的有()。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】ABD41、注浆法施工中的注浆工艺参数包括()。A.注浆量B.注浆泵压力C.注浆压力D.注浆孔间距E.浆液流量【答案】ACD42、某矿井正常涌水量为950m3/h。下列设计内容符合规范要求的有（）。A.井下水仓应由两条相互连通的巷道组成B.井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成C.井下水仓的有效容量应能容纳8h矿井正常涌水量D.工作水泵应具备在20h内排出矿井24h的最大涌水量的能力E.备用水泵和检修水泵各不得少于一台【答案】BC43、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是()。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC44、隐蔽工程质量检验评定所依据的工程质量检查记录应有（）的共同签字。A.建设单位（含监理）B.施工单位C.设计单位D.质量监督部门E.质量安全检测单位【答案】AB45、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，包括（）。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.止水法【答案】ABCD大题（共18题）一、某施工单位中标一矿井的运输巷道工程，该巷道长度800m,坡度4.净宽5.2m,净高4.0m，采用锚网喷支护。工程地质及水文地质条件为:巷道穿过细粒砂岩、泥岩、粉砂岩，岩石普氏系数f=4～6;无断层、陷落柱等构造;预计工作面涌水量小于3m3/h。建设单位委托一监理单位负责该工程的质量、进度、安全控制，工程实施过程中，发生了以下事件:事件1:工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，专业监理工程师在月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收。现场质量验收选择了支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个，检查结果显示检查点各分项均合格，总监理工程师最终核定为质量合格。事件2:巷道施工至255m时，顶板淋水增大。施工单位为作业人员购置了雨衣、雨裤等劳保用品，费用2万元。同时向监理单位提出对工作面进行钻探要求，探明巷道前方的水文地质情况，监理工程师认为建设单位已提供了详实的水文地质资料。未同意施工单位的申请，并要求继续施工:施工到260m时，工作面放炮后出现片帮冒顶并伴有涌水，揭露了破碎带。监理工程师下达了设计变更通知单，巷道250～260m段增设U型钢支架增强支护，巷道260～275m变更为U型钢支架加混凝土支护，净断面不变。施工单位根据设计变更编制了相关措施经审批后执行。巷道250~275m设计变更前计划作业10天、变更后实际作业25天，增加费用80万元。该段工程完成后施工单位及时提出了索赔申请，索赔内容包括3项:（1）工期索赔15天:（2）购置劳保用品的费用2万元;（3）处理冒顶段巷道的费用80万元1.事件1中的做法存在不妥，请给出正确的做法。2.针对事件2可采取哪些临时支护方法来预防工作面出现冒落事故3.事件2中，该巷道250~275m段指定分项工程包括哪些项目4.针对事件2,分别说明施工单位的3项索赔内容能否成立说明埋由。【答案】1.事件1中的做法存在不妥之处及正确做法:（1）工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，由专业监理工程师在月末组织验收不妥。正确做法:月末验收应由总监理工程师组织。（2）月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收不妥。正确做法:月末验收工作应由施工项目负责人和技术负责人、质量负责人参加。（3）现场质量验收选择支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个不妥。正确做法:月末验收为中间验收,现场选点不应少于3个,间距应不超25m。（知识点:支护工程验收合格要求）2.针对事件2，为预防工作面出现冒落事故可采取的临时支护方法有:超前（注浆）管棚、超前锚杆、超前支架、注浆加固。3.事件2中，该巷道250~275m段指定的分项工程中包括的项目有:锚杆支护，金属网啧射混凝土支护、U型钢支架支护、混凝土支护。（知识点:巷道施工方法）4.施工单位在事件2中的3项索赔结果及其理由如下:（1）工期索赔15天成立。理由:因为工期延误是处理冒顶事故发生的,属于非施工单位的责任。（2）购置劳保用品的2万元费用索赔不成立。理由:因为购置劳保用品是施工单位应当给予作业人员的基本工作条件，属于施工单位自己的责任。（3）处理冒顶段巷道的80万元费用索赔成立。二、某单位施工胶带大巷，巷道净断面22m2、长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840～860m左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0．5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。【问题】1．施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作?简要说明理由及具体的工作内容。2．在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故?说明理由。4．该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?【答案】1．施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2．在穿越断层施工中，存在不妥之处：(1)没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；(2)施工单位技术负责人要求增加U29钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求；(3)施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施；(4)没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作；在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：(1)班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定；(2)安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属一般事故。因该起事故造成1人死亡，无人重伤．1000万元以下直接经济损失。4．该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。三、某省属重点矿业工程项目计划于2010年12月28日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20~22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，也未加盖公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：不妥。根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。答：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案例C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案例E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：（1）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，为不妥之处；（2）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，为不妥之处。评标委员会成员组成的不妥之处如下：根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言，公证处人员不熟悉工程项目的相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《中华人民共和国招标投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。答：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案例于11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。四、原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1．比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2．说明进行土坝施工应采取的措施。3．评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1．所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2．因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3．应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。五、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁造成损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位A的投标保证金分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由。6．针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失列出明细。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。六、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员．取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里？2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，在库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣镝警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此，对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。七、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间20个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)→主井重车线(2)→一水平运输大巷(10)→采区下部车场(2)→采区巷道(12)→工作面准备巷道(2)→工作面设备安装(2)→矿井试运转(2)→矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题1．该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2．该矿井建井工期和总工期分别是多少?3．若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1．矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2．总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50月建井总工期分别是：20+50=70月3．若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。八、某主井井筒净直径6m，井深650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层400m、风化基岩15m、泥岩35m(隔水层)、砂岩含水层10m(预计涌水量15m3／h)、泥岩45m(隔水层)、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层145m。建设单位根据咨询单位提供的430m、475m两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：冻结水文观测孔连续冒水7d时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成6m掘砌再向下掘1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒已具备正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出(涨模)现象。事件3：主井井筒竣工验收时，总漏水量8m3／h，其中在井深620m处有两个集中漏水点，漏水量分别为0．7m3／h、0．8m3／h。验收时还发现有一处井筒净半径小60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1．说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2．井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么?如何避免此类事故的发生?3．掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。4．该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。5．组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小60mm应如何验收、处理?【答案】1．合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩15m，符合规范要求，下部的10m砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。不足之处：不能可靠地处理好10m砂岩含水层。2．主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3．因为向井筒内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任)。4．不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范600m以上井筒漏水量不大于10m3／h的要求，但两个集中漏水点都超过规范“不大于0．5m3／h”的要求。5．涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。可按非正常验收的程序验收。经原设计单位复核，如满足设备运行安全间隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。九、某矿建单位施工一半圆拱形巷道，该巷道设计净断面宽4.8m，锚喷支护，每断面布置13根锚杆，间排距800mm×1000mm；锚杆长2.0m。施工计划确定月进尺180m，四六制作业，采用三掘一喷，掘进进尺2.2m。施工队安排的工序质量检查规定，当日施工完成的内容中抽查一个检查点，包括锚杆、喷射混凝土和巷道规格的施工质量内容，每个检查点锚杆选三根，喷射混凝土质量、巷道规格各选三个测点进行检查。施工队在某月完成了187m巷道掘进、支护施工。监理工程师组织了该月巷道施工质量中间验收工作。验收中，监理工程师进行现场检查后在施工队自检资料中选取了8个断面的工序质量检查记录表，包括锚杆与喷射混凝土检查表各8份作为本次验收数据。其中8份锚杆施工质量检查表格中的主控项目栏均填有锚杆抗拔力、锚杆托盘、锚杆孔深以及巷道净断面尺寸项目；一般项目栏中有锚杆间排距、锚杆外露和锚杆孔方向与井巷轮廓线角度三项。以及各对应项目在每份检查点检测记录栏内分别填明为合格（记有7项合格），没有其他数据，表的下端只有班组质量验收员的签名。另外8份喷射混凝土支护工序质量检查记录表的填写格式雷同。因为施工单位不能提供正确的锚杆抗拔力检测数据，故当月锚杆抗拔力质量检查采用现场实测检查。检查抽样12组，实测结果是9组中的所有锚杆均达到设计的90%以上，有若干锚杆的抗拔力可达到设计值的120%，但是另有一组取样5根，其中一个低于90%；而在一个连续区段范围里的另外两组中，每组同样取样5根，两组均有2根低于90%，但两组的平均值均超过设计值的90%。【问题】1.施工队安排的工序质量检查有何不妥？说明正确做法。2.施工单位提供的锚杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误？喷射混凝土工序质量检查的主控项目有哪些？3.验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表？说明理由。4.说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果，分别评价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格，请根据不合格状况说明相应的质量处理方法。【答案】1.施工队安排的工序质量检查有何不妥？说明正确做法。答：①每日一个检查点不妥。工序检查规定每循环设一个检查点，由于三掘一喷，因此每日有3个检查点。②每个检查点上，除锚杆拉拔力外，其他参数应逐排逐根检查；巷道断面规格每个检查点应设10个测点。2.施工单位提供的锚杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误？喷射混凝土工序质量检查的主控项目有哪些？答：①主控项目有锚杆孔深及巷道净断面尺寸不妥。孔深为一般项目，断面尺寸应填写在喷射混凝土记录表中。②主控项目缺锚杆安装扭矩项。③没有监理工程师签字和验收结论。④仅表明合格而无具体检查数据。喷射混凝土工序质量检查主控项目有：喷射混凝土厚度、巷道净断面规格。3.验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表？说明理由。答：锚杆支护作为分项工程，每一掘进循环均应有工序质量检查记录表。当月完成循环数为187÷2.2=85份，因此当月施工单位应有85份锚杆工序质量检查记录表。4.说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果，分别评价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格，请根据不合格状况说明相应的质量处理方法。答：①锚杆间排距800mm×1000mm，每排13根，按每20~30m巷道、锚杆在300根以下的抽查一组。因此187m巷道至少应有187×13÷300=8.1，取9组，每组不少于3根。②验收规范：抗拔力最低值不得小于设计值的90%，合格率大于75%。9组中所有锚杆均达到设计值90%以上，这9组判定合格；有一组取样5根，其中有一根低于90%，合格率80%，判定合格；一个连续区段的两组中，均有2根低于90%，合格率低于75%（60%），判定不合格。③锚杆抗拔力属于主控项目，局部区域未达到合格要求的情况，按非正常验收处理；应根据原设计单位核算的结论，如其可以满足结构安全和使用功能条件，可予以验收；或者根据设计单位的要求，在该连续区段补打若干数量锚杆，并经过检查合格后，重新进行验收。一十、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故2．伤亡事故处理时限是如何规定的3．承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。一十一、某矿业工程公司中标承包某矿主、副立井井筒及井底车场相关工程。该矿主井净直径5．0m，井深450m，副井净直径7．2m，井深460m。主副井井筒施工到底后，随即进行主、副井之间的道路贯通。贯通结束后，主井进行了1t单层罐笼的临时改绞。某日。承包单位的机电人员按项目部的安排，在井口拆换排水管。虽然把钧工提醒要注意安全，但施工人员仍不慎将一根短钢管坠落井下，此时恰逢井下罐笼提升，罐内共有15人(其中一名放炮员)和一个炸药箱(内装30卷炸药，10发雷管)，急速下落的短钢管在距井底80m处与罐笼相撞，致使罐笼剧烈震荡、偏斜，最终造成罐内部分人员轻伤，3人坠落井下遇难。【问题】1．在这起安全事故中，存在哪些主要的违章行为?2．该安全事故的直接责任人有哪些?3．根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，该安全事故属于什么等级?4．从安全管理角度分析该事故发生的主要原因。【答案】1．在这起安全事故中，违章行为主要有：(1)人货混装；(2)雷管和炸药没有分开运送；(3)雷管和炸药装在同一容器内；(4)在井口拆装管道时，罐笼不得提升人员、材料；(5)在井口拆装管道前，没有敷设安全挡。2．该安全事故的直接责任人有管道工、把钩工、项目经理。3．根据《生产安全事故调查和处理条例》的规定本事故属于较大事故。因为在本案例中，由于违规操作造成3人坠落井下遇难，符合《生产安全事故调查和处理条例》中对于较大事故等级的划定。4．从安全管理角度分析该事故发生的主要原因包括：(1)人的不安全行为；(2)管理的缺陷；(3)物的不安全状态。一十二、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十三、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。一十四、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。一十五、背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6