2024年佳木斯市前进区一级造价工程师《造价管理》押题密卷含解析

2024年佳木斯市前进区一级造价工程师《造价管理》押题密卷第1题：单选题(本题1分)在施工合同履行过程中，因下列原因引起的施工期限延长，施工单位不能据以提出工程延期索赔的是（）。A.建设单位未及时交付设计图纸B.因发生地震而无法施工C.施工中发生安全事故D.建设单位指令暂停施工第2题：单选题(本题1分)工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。A.系统框架B.系统组成C.规格和档次D.用途和性质第3题：单选题(本题1分)与传统融资方式相比较，项目融资的特点是（）。A.融资涉及面较小B.前期工作量较少C.融资成本较低D.融资时间较长第4题：单选题(本题1分)某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。A.90B.96C.98D.104第5题：单选题(本题1分)下列有关工程造价咨询的行为准则，表述错误的是（）。A.应执行国家的宏观经济政策和产业政策B.应接受经济纠纷双方当事人的鉴证咨询业务C.应接受工程造价咨询行业自律组织业务指导D.应杜绝无序和恶性竞争，靠质量、信誉参加市场竞争第6题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第7题：单选题(本题1分)某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%第8题：单选题(本题1分)按是否考虑资金的时间价值的角度，投资方案经济效果评价方法分为（）。A.线性评价方法和非线性评价方法B.静态评价方法和动态评价方法C.确定性评价方法和不确定性评价方法D.定量评价方法和定性评价方法第9题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致时，除专用合同条款另有约定外，应以（）为准。A.投标函B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款第10题：单选题(本题1分)某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（）。A.0.87B.0.9C.1.11D.1.15第11题：单选题(本题1分)关于工程项目目标控制方法的说法，错误的是（）A.当生产条件正常时，直方图应该是等高，左右接近对称的正常型图形B.因果分析图是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具C.排列图法左边的纵坐标表示频数，右边的纵坐标表示频率D.S曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度第12题：单选题(本题1分)下列关于建筑职工意外伤害保险的表述正确的是（）。A.建筑意外伤害保险以企业为单位进行投保B.建筑意外伤害保险投保应实行不记名方式C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时不可以参加建筑意外伤害保险D.建筑意外伤害保险费率实行定额费率第13题：单选题(本题1分)以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目的盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高第14题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，某工程招标项目估算价为1000万元，则投标保证金最高不得超过（）万元。A.20B.50C.80D.100第15题：单选题(本题1分)下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制第16题：单选题(本题1分)下列不同计价方式的合同中，建设单位最难控制工程造价的是（）。A.成本加百分比酬金合同B.单价合同C.目标成本加奖罚合同D.总价合同第17题：单选题(本题1分)某施工企业投资200万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来6年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为（）万元。A.200×（A/P，10%，6）B.200×（F/P，10%，6）C.200×（A/P，10%，7）D.200×（A/F，10%，7）第18题：单选题(本题1分)进行工程项目经济分析时，经济效益计算应遵循的原则是（）。A.投入意愿和产出意愿B.机会成本与产出成本C.债权责发生和配比D.支付意愿与接受补偿第19题：单选题(本题1分)以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A.不参与项目前期决策B.不对项目建设过程承担责任C.不对项目运营期间资产保值增值负责D.不对项目的投资收益负责第20题：单选题(本题1分)（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。A.BOTB.BOOC.PFID.TOT第21题：单选题(本题1分)某工程施工至2018年10月底，已完工程计划费用（BCWP）为800万元，已完工程实际费用（ACWP）为1000万元，拟完工程计划费用（BCWS）为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前第22题：单选题(本题1分)工程造价计算过程包含了分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价和建设项目总造价，体现了计价的（）特征。A.单件性B.多次性C.组合性D.依据复杂性第23题：单选题(本题1分)已知A.B工作的紧后工作为C.D，其持续时间分别为3天、4天、2天、5天。A.B工作的最早开始时间为第6天、4天，则D工作的最早完成时间为（）天。A.10B.11C.13D.14第24题：单选题(本题1分)需要进行大量土、石方工程的公路工程，以（）作为正式开工日期。A.正式破土开槽开始施工的日期B.开始进行土方.石方工程的日期C.开始打桩的日期D.开始动工的日期第25题：单选题(本题1分)某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，最早开始时间分别为12和13。工作M的最早开始时间为8，持续时间为3，则工作M的自由时差为（）。A.1B.2C.3D.4第26题：单选题(本题1分)甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。A.要求丙承担违约责任B.要求乙承担违约责任C.要求乙和丙共同承担违约责任D.要求乙或者丙承担违约责任第27题：单选题(本题1分)下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表第28题：单选题(本题1分)某产品运用价值工程分析，进行方案创新，产生了甲、乙、丙、丁四个方案，有关各方案的部分数据如下表所示，则优选方案应是（）方案。A.甲B.乙C.丙D.丁第29题：单选题(本题1分)教育费附加的计税依据是实际缴纳的（）税额之和。A.增值税，消费税B.消费税，营业税，所得税C.增值税，营业税，城市维护建设税D.消费税，所得税，城市维护建设税第30题：单选题(本题1分)设备采购合同价为30万元，双方约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元，同时约定定金7万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.12B.13C.14D.16第31题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15第32题：单选题(本题1分)下列工程项目经济评价标准或参数中，用于项目财务分析的是（）。A.市场利率B.社会折现率C.经济净现值D.净收益第33题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，下列评标过程中出现的情形，评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是（）。A.投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C.投标人提交的投标保证金低于招标文件的规定D.在投标文件发现有含义不明确的文字内容第34题：单选题(本题1分)合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更第35题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）。A.2B.3C.4D.5第36题：单选题(本题1分)下列选项中，属于开标、评标与授标阶段投标人工作的是（）。A.组织开标会议B.编制投标文件C.进行市场调研D.签订施工合同第37题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时距均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间时间间隔均为零第38题：单选题(本题1分)项目敏感性分析方法的主要局限是（）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点第39题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师执业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4第40题：单选题(本题1分)在英国建设工程标准合同体系中，（）体系是主要合同体系之一。A.ACAB.JCTC.AIAD.ICE第41题：单选题(本题1分)按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首要进行的工作是（）。A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.绘制资金使用时间进度计划S曲线D.计算规定时间内累计资金支出额第42题：单选题(本题1分)根据民法典的相关规定，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位第43题：单选题(本题1分)工作A的持续时间为５天，Ａ有两个紧后工作为B.C，它们的持续时间分别为4天和6天；B.C工作最迟完成时间分别为第25天和23天，则A工作的最迟开始时间为第（）。A.4天B.8天C.12天D.16天第44题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.发包人和监理人第45题：单选题(本题1分)某项目有甲、乙、丙、丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表。若基准收益率为12%，采用增量投资收益率比选，最优方案为（）方案。A.甲B.乙C.丙D.丁第46题：单选题(本题1分)审查工程设计概算编制深度时，应审查的具体内容是（）。A.总概算投资是否超过批准投资估值的10%B.是否具有完整的三级设计概算文件C.概算所采用的编制方法是否符合相关规定D.概算中的设备规格、数量、配置是否符合设计要求第47题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第48题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案第49题：单选题(本题1分)下列关于标底和投标限价的说法中，正确的是（）。A.关系到公共利益、安全的都需要编制标底B.以接近标底为中标条件C.设置最低投标限价作为否决投标的条件D.招标人自行决定是否编制标底第50题：单选题(本题1分)从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低一些的情形是（）。A.工期要求紧的工程B.支付条件好的工程C.支付条件不理想的工程D.投标对手少的工程第51题：单选题(本题1分)在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多头领导的是（）。A.直线职能制和直线制B.直线制和职能制C.职能制和矩阵制D.矩阵制和直线职能制第52题：单选题(本题1分)利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（）次。A.3B.4C.7D.12第53题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第54题：单选题(本题1分)某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m。则该工程在当月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元第55题：单选题(本题1分)下列关于工程质量事故报告的描述错误的是（）。A.发生重大事故，事故发生地的建设主管部门应按照事故的类别和等级逐级上报B.特别重大事故按照国务院有关规定办理C.建设工程发生质量事故，有关单位应当在12小时内向当地建设行政主管部门报告D.任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉第56题：单选题(本题1分)价值工程的三个基本要素是指产品的（）。A.功能、成本和寿命周期B.价值、功能和寿命周期成本C.必要功能、基本功能和寿命周期成本D.功能、生产成本和使用及维护成本第57题：单选题(本题1分)已知名义年利率为12%，一年计息12次，则半年的有效利率和名义利率分别为（）。A.6.2%.6%B.12.7%，12%C.5.83%.6.2%D.6.35%，6%第58题：单选题(本题1分)世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。A.10B.20C.30D.40第59题：单选题(本题1分)下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是（）。A.年度竣工投产交付使用计划表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.按资计划年度分配表第60题：单选题(本题1分)在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）体系。A.ACAB.JCTC.AIAD.ICE第61题：多选题(本题2分)下列选项中，施工组织设计的编制依据有（）。A.与工程有关的资源供应条件B.招投标文件C.工程现场条件D.工程施工合同文件E.工程设计文件第62题：多选题(本题2分)下列有关工程寿命周期成本的说法，正确的是（）。A.工程寿命周期成本不仅包括经济成本，还包括环境成本、社会成本和风险成本B.工程寿命周期经济成本包括建设成本和使用成本C.在工程寿命周期成本中，环境成本、社会成本和风险成本都是隐性成本D.工程寿命周期经济成本是指研究开发费、制造安装费、运行维护费的费用总和E.工程寿命周期经济成本包括设置费和维持费第63题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.专项施工方案安全验算论证B.施工安全防护用具的采购C.安全施工措施的落实D.安全生产条件的改善E.施工安全防护设施的更新第64题：多选题(本题2分)工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.确定建设项目合同价款C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务第65题：多选题(本题2分)下列选项中，属于改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系的措施有（）。A.将顺序作业改为平行作业B.提高劳动效率C.增加资源投入D.采用轮班工作制E.搭接作业以及分段组织流水作业第66题：多选题(本题2分)根据《招投标法实施条例》，下列关于招投标的说法，正确的有（）。A.采购人依法装修自行建设.生产的项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标C.招标人发售资格预审文件.招标文件收取的费用应当限于补偿印刷.邮寄的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.招标人不得对已发出的招标文件进行修改第67题：多选题(本题2分)施工成本管理中成本分析的基本方法包括（）。A.挣值分析法B.比较法C.因素分析法D.差额计算法E.定率估算法第68题：多选题(本题2分)建设工程总分包模式的特点有（）。A.总承包单位的责任重，获利潜力大B.建设单位合同结构简单，组织协调工作量小C.建设单位选择总承包单位的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，建设单位的风险小E.承包单位内部增加了控制环节，有利于控制工程质量第69题：多选题(本题2分)采用频数分布直方图分析工程质量波动情况时，如果出现孤岛型分布，说明（）。A.数据分组不当B.少量材料不合格C.组距确定不当D.短时间内工人操作不熟练E.两个分布相混淆第70题：多选题(本题2分)按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当被予以否决情形的有（）。A.投标报价高投标限价B.投标文件写明的工期超过招标文件的要求C.投标保证金为项目估算价的1%D.投标文件中包含两个投标报价E.投标人向行政监督部门就该次招投标工作提出过投诉第71题：多选题(本题2分)在流水施工过程中，专业工作队数等于施工过程数的基本组织形式有()。A.等节奏流水施工B.异步距异节奏流水施工C.等步距异节奏流水施工D.非节奏流水施工E.固定节拍流水施工第72题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程己结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告第73题：多选题(本题2分)某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周末检查实际进度。发现D工作尚需3周完成，E工作尚需1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出（）。A.A.B.C工作均已完成B.D工程按计划进行C.E工作提前1周D.F工作进度不影响总工期E.总工期将延长1周第74题：多选题(本题2分)下列工程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A.某企业加投资兴建的工厂B.司法机关的办公楼项目C.公立医院项目D.集体单位的投资项目E.政府投资的铁路项目第75题：多选题(本题2分)根据我国现行财务制度，企业资产中的待摊费用包括（）。A.一次性购买印花税票B.在产品和产成品C.低值易耗品摊销D.一次性支出固定资产中小修理费E.预付保险费第76题：多选题(本题2分)在办理建设工程质量监督注册手续时需提供的材料有（）。A.施工招标文件B.中标通知书C.施工组织设计D.施工合同E.施工图设计文件第77题：多选题(本题2分)下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的第78题：多选题(本题2分)工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少第79题：多选题(本题2分)根据《民法典》的相关规定，关于违约责任的说法，正确的有（）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任可由当事人在法定范围内约定C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责任第80题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位项目经理的安全职责有（）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程变更与索赔管理。由于非施工承包单位的原因导致施工进度拖延，要求批准延长合同工期的索赔，称为工期索赔。C选项是施工单位责任引起的，不能索赔。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P285本题考查的是工程项目策划。工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。3、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P248本题考查的是项目融资的特点和程序。与传统的融资方式比较，项目融资的一个主要问题是相对筹资成本较高，组织融资所需要的时间较长。项目融资涉及面广，结构复杂。组织项目融资花费的时间要长一些，项目融资的大量前期工作和有限追索性质，导致融资的成本要比传统融资方式高。4、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：盈亏平衡分析。根据计算公式BEP（p）=年固定总成本/设计生产能力+单位产品可变成本+单位产品税金及附加，计算得知BEP（p）=3000000/500000+90+8=104（元）5、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询管理。工程造价咨询企业不得在解决经济纠纷的鉴证咨询业务中分别接受双方当事人的委托。6、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例。本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期，为2年。7、【正确答案】：B【试题解析】：K=10%/(1-4%)=10.42%8、【正确答案】：B【试题解析】：按是否考虑资金的时间价值，投资方案经济效果评价方法分为静态评价方法和动态评价方法。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P144本题考查的是国内工程施工合同示范文本。专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化，除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。10、【正确答案】：A【试题解析】：教材P356-360费用绩效指数=2000/2300=0.8711、【正确答案】：A【试题解析】：当生产条件正常时，直方图应该是中间高，两侧低，左右接近对称的正常型图形。A选项错。12、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建筑意外伤害保险。选项A建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位；选项C只要形成劳动关系的职工，就享有工伤保险待遇的权利；已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时仍可参加建筑意外伤害保险；选项D施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。13、【正确答案】：B【试题解析】：盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本也就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。14、【正确答案】：A【试题解析】：招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。故该工程投标保证金最高不得超过1000×2％=20(万元)。15、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：矩阵制。弱矩阵制组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。16、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P316本题考查的是施工招标策划。不同计价方式的合同比较如下图所示。17、【正确答案】：A【试题解析】：200万为现值，6年等额回收投资并取得收益，则求A。18、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P288-296经济效益的计算应遵循支付意愿（WTP）原则和（或）接受补偿意愿（WTA）原则。19、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是业主方项目管理组织模式。代建单位要承担相应的管理、咨询风险，这与传统的工程建设指挥部管理有本质区别。20、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是PFI方式与BOT方式的比较。PFI方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P357知识点：工程费用动态监控。费用偏差（CV）=已完工程计划费用（BCWP）-已完工程实际费用（ACWP）=-200（万元），说明工程费用超支。进度偏差（SV）=已完工程计划费用（BCWP）-拟完工程计划费用（BCWS）=100（万元），说明工程进度超前。22、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2考核工程计价的特征工程造价的计算与建设项目的组合性有关。一个建设项目是一个工程综合体，可按单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等不同层次分解为许多有内在联系的组成部分。23、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P126EFD=ESD+5=max（6+3，4+4）+5=14（天）。24、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P64知识点：建设实施阶段的工作内容。项目新开工时间，是指工程项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期。不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期。铁路、公路、水库等需要进行大量土、石方工程的，以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P123～P125本题考查的是网络计划时间参数的计算。工作的自由时差是指不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。M最早开始为8，持续时间为3，所以M最早结束时间为8+3=11（天）。FFM=min{12-11=1；13-11=2}=1（天）。26、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P50知识点：合同履行。当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。27、【正确答案】：C【试题解析】：投资现金流量表以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。28、【正确答案】：B【试题解析】：甲的成本指数C_甲=1-0.26-0.24-0.23=0.27，丁的功能指数F_丁=1-0.27-0.28-0.23=0.22。甲的功能价值系数V_甲=F_甲÷C_甲=0.27÷0.27=1，乙的功能价值系数V_乙=F_乙÷C_乙=0.28÷0.26=1.08，丙的功能价值系数V_丙=F_丙÷C_丙=0.23÷0.24=0.958，丁的功能价值系数V_丁=F_丁÷C_丁=0.22÷0.23=0.957。由此可知，乙方案的价值系数最高，因此乙方案为优选方案。29、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P267城市维护建设税的计税依据，是纳税人实际缴纳的增值税、消费税之和。30、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查违约责任的承担。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。31、【正确答案】：C【试题解析】：招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P289本题考查的是决策阶段造价管理。项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。33、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P40本题考查的是招标投标法实施条例。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。34、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P45本题考查的是合同订立程序。有下列情形之一的，要约失效：（1）要约被拒绝；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届满，受要约人未做出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。35、【正确答案】：B【试题解析】：3条关键线路，分别为1-4-6-8；1-2-7-8；1-2-3-5-6-8；线路总长为20。36、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工招标程序。选项A属于开标、评标与授标阶段招标人工作；选项B属于递交和接受投标文件阶段投标人工作；选项C属于招标准备阶段投标人工作。37、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P130本题考查的是网络计划时间参数的计算。从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。38、【正确答案】：B【试题解析】：敏感性分析也有其局限性，它不能说明不确定因素发生变动的情况的可能性大小，也就是没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率，而这种概率是与项目的风险大小密切相关的。39、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P9本题考查的是注册。初始注册为4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为4-1=3年。40、【正确答案】：B【试题解析】：JCT是英国的主要合同体系之一，主要通用于房屋建筑工程。JCT合同体系本身又是一个系统的合同文件体系，它针对房屋建筑中不同的工程规模、性质、建造条件，提供各种不同的文本，供业主在发包、采购时选择。41、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P341本题考查的是资金使用计划的编制。按工程进度编制资金使用计划的步骤如下：（1）编制工程施工进度计划；（2）计算单位时间的资金支出目标；（3）计算规定时间内的累计资金支出额；（4）绘制资金使用时间进度计划的S曲线。42、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P52知识点：合同变更和转让。债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。43、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是六时标注法。44、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P317本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。45、【正确答案】：C【试题解析】：方案乙的投资额和经营成本均大于方案甲，因此，甲乙方案比选，甲方案优于乙方案，淘汰乙方案；甲方案和丙方案比较，增量投资收益率=（100-70）/（1000-800）=15%>12%，投资额大的丙方案优于甲方案，故淘汰方案甲；方案丙和方案丁比较，增量投资收益率=（70-60）/（1200-1000）=5%＜12%，投资额小的方案由于投资额大的丁方案，淘汰丁方案，故最优方案为丙。46、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P310～311设计概算编制深度审查：（1）审查编制说明；（2）审查设计概算编制的完整性。对于一般大中型项目的设计概算，审查是否具有完整的编制说明和三级设计概算文件（总概算、综合概算、单位工程概算），是否达到规定的深度。（3）审查设计概算的编制范围。选项A.D属于设计概算主要内容审查，选项C属于设计概算编制依据审查。47、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。48、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。49、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35-41招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。如招标人设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。50、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P331知识点：施工投标报价策略。投标单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；投标单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P80职能制组织机构的主要优点是强调管理业务的专门化，注意发挥各类专家在项目管理中的作用。由于管理人员工作单一，易于提高工作质量，同时可以减轻领导者的负担。但是，由于这种机构没有处理好管理层次和管理部门的关系，形成多头领导，使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。矩阵制组织机构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使工程项目管理工作顺利地进行。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定性差，尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。52、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：动态评价方法。最小公倍数法（又称方案重复法）。是以各备选方案计算期的最小公倍数作为比选方案的共同计算期，并假设各个方案均在共同的计算期内重复进行。本题中共同计算期为12年，所以甲方案循环次数为12/3=4（次）。53、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P27知识点：建设工程质量管理条例。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期，为2年。54、【正确答案】：A【试题解析】：费用偏差=已完工程计划费用-已完工程实际费用=120×7500-120×8000=-60000（元），费用超支6万元。55、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例。选项C，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门报告。56、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。57、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P167知识点：等值计算。i=（1+r/m）m-1，其中r/m为计息周期利率，m为利率周期计息次数。在本题中，利率周期为半年，半年分为6个月，每月计息一次，共计息6次。每月的利率是12%÷12=1%。因此半年的有效利率为（1+1%）6-1=6.2%，半年的名义利率为1%×6=6%。58、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P235知识点：项目资金筹措的渠道与方式。世界银行贷款期限一般较长，最长可达30年。59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P86知识点：工程项目计划体系。年度竣工投产交付使用计划表阐明各单位工程的建筑规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。60、【正确答案】：B【试题解析】：JCT是英国的主要合同体系之一，主要通用于房屋建筑工程。JCT合同体系本身又是一个系统的合同文件体系，它针对房屋建筑中不同的工程规模、性质、建造条件，提供各种不同的文本，供业主在发包、采购时选择。61、【正确答案】：ACDE【试题解析】：2021教材P88知识点：工程项目施工组织设计。施工组织设计的编制依据有：工程建设有关法律法规及政策；工程建设标准和技术经济指标、工程设计文件、工程施工合同文件、工程现场条件、工程地质与水文地质、气象等条件；与工程有关的资源供应条件；施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。62、【正确答案】：BE【试题解析】：应注意的是：（1）工程寿命周期成本不仅包括经济成本，还包括环境成本、社会成本。（2）在工程寿命周期成本中，环境成本、社会成本都是隐性成本。（3）工程寿命周期经济成本是指研究开发费、制造安装费、运行维护费、报废回收费等的费用总和。63、【正确答案】：BCDE【试题解析】：2021教材P29本题考查的是建设工程安全生产管理条例。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。64、【正确答案】：BCE【试题解析】：本题考查工程造价咨询企业的业务范围。业务范围：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5）提供工程造价信息服务等。65、【正确答案】：AE【试题解析】：2021教材P139知识点：网络计划执行中的控制。当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的