202435KV变电站施工总承包标准合同

202435KV变电站施工总承包标准合同合同编号：__________1.1名称：__________1.2地址：__________1.3联系人：__________1.4联系电话：__________2.1名称：__________2.2地址：__________2.3联系人：__________2.4联系电话：__________鉴于业主拟建设202435KV变电站，现将该工程总承包给承包商，为确保双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容3.1工程名称：202435KV变电站施工总承包项目3.2工程地点：__________3.3工程规模：__________3.4工程内容：包括但不限于土建工程、电气设备安装、调试、验收等。第二条合同价格4.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2合同价格包含：工程设计、施工、设备材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等。4.3合同价格不包含：税金、运费、特殊材料费用、变更签证费用等。第三条合同工期5.1合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。5.2承包商应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况导致工期延误，需提前书面通知业主，并征得业主同意。5.3工期延误造成的损失由承包商承担。第四条质量标准6.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。6.2工程验收合格标准：工程质量达到设计文件要求，并通过业主、设计单位、监理单位共同验收。6.3工程质量保证期为：____年，自工程验收合格之日起计算。第五条支付方式（1）进度付款：按照工程进度，业主累计支付至合同总价的比例。（2）验收付款：工程验收合格后，支付至合同总价的95%。（3）质保金：剩余的5%作为质保金，质保期结束后无质量问题，予以支付。7.2支付方式为：银行转账、支票等。7.3支付条件：承包商按合同约定完成工程，并提供相关资料。第六条违约责任8.1双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2承包商未按合同约定完成工程，应支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期竣工天数×____%。8.3业主未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：应付款项×逾期付款天数×____%。第七条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。10.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单3.设备材料采购清单4.施工组织设计5.安全生产管理制度6.质量保证措施7.工程验收标准和方法8.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包商未按合同约定完成工程，包括延期竣工、工程质量不符合要求等。2.业主未按合同约定支付工程款，包括延期付款、拒付工程款等。3.双方未履行合同约定的其他义务，如违反保密条款、擅自变更合同内容等。三、法律名词及解释：1.合同总价：指合同双方约定的工程总费用，包括工程设计、施工、设备材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。3.质保金：指工程验收合格后，保留的一部分款项，作为工程质量保证期内的质量保障。4.质保期：指工程验收合格后，承包商对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应提前通知业主，并与业主协商调整施工计划。2.工程质量问题：承包商应立即整改，直至满足合同约定质量标准。3.工程变更：双方应协商一致，签订变更协议，并调整合同价款。4.支付问题：业主应按照合同约定及时支付工程款，如需延长支付时间，应与承包商协商一致。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于202435KV变电站施工总承包项目。2.适用于其他电力工程、