2024年一级建造师之一建工程法规考试题库含答案【新】

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库第一部分单选题(300题)1、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

【答案】：B

2、关于人民调解的说法，正确的是()。2014

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉

【答案】：C

3、实行工程总承包的工程项目中，对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程，专项方案应当由()。

A.建设单位组织编制并召开专家论证会

B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会

C.专业承包单位组织编制，施工总承包单位组织召开专家论证会

D.施工总承包单位组织编制，专业承包单位组织召开专家论证会

【答案】：B

4、个体工商户经营所得，适用()。

A.比例税率

B.5％～45％的超额累进税率

C.5％～30％的超额累进税率

D.5％～35％的超额累进税率

【答案】：D

5、在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A.定金

B.抵押

C.保证

D.质押

【答案】：C

6、工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

【答案】：C

7、当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日起（）内提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

8、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

9、签订仓储合同后。仓储物出现变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全时，保管人应当（）

A.及时通知上级领导并做出处置方案

B.自行处理仓储物

C.催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置

D.转移仓储物，并加收费用

【答案】：C

10、按照《建筑业企业资质管理规定》，)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质，由（）负责。

A.国务院国有资产管理部门

B.国务院建设行政主管部门

C.省、自治区及直辖市建设主管部门

D.该类企业工商注册地的建设主管部门

【答案】：B

11、根据《商标法》规定，下列各项中，不属于侵犯注册商标专用权的是()。

A.未经商标注册权人许可，在不同类别（也不相似）的商品上使用相同商标的

B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

C.擅自制造他人商标标识

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的

【答案】：A

12、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】：A

13、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】：C

14、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：A

15、对于建筑市场诚信行为的奖惩机制,下列说法正确的是（）

A.要使失信企业在全国范围内“一处违法、处处受限

B.应当采取行政、经济、法律、社会舆论和私力救济等综合惩治措施

C.企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府监督主管部门处理

D.注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造帅信用档案信息的,由市级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门处理

【答案】：A

16、施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照（）处罚。

A.原处罚数额按日连续

B.原处罚数额双倍

C.原处罚数额按月连续

D.不超过100万

【答案】：A

17、下列属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

【答案】：D

18、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

【答案】：A

19、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】：B

20、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.撤销权

【答案】：C

21、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()。

A.开工报告手续

B.工程质量监督手续

C.监理单位的委托手续

D.保证安全施工措施的审批手续

【答案】：B

22、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A.在调解书作出时

B.在当事人达成调解协议时

C.在调解书送达双方时

D.经双方当事人签收时

【答案】：D

23、按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。

A.收回国有资金

B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书

【答案】：C

24、关于垫资的说法,正确的是（）。

A.垫资的法律性质是工程欠款

B.法律、行政法规明确禁止垫资行为

C.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息

D.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

【答案】：C

25、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月20日

C.9月8日

D.9月10日

【答案】：D

26、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，签约后一周内交付货物，届时合同生效，施工企业逾期提取货物。关于该仓储合同的说法正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：C

27、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真题

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】：B

28、甲公司与乙运输公司签订运输合同，运输一批材料，乙公司运送的货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是()。

A.乙运输公司不承担损害赔偿责任

B.损失由甲公司和乙运输公司共同承担

C.已收取运费的，甲公司可以要求返还

D.未收取运费的，乙运输公司不得要求支付运费

【答案】：B

29、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】：A

30、2006年5月8日合同中约定的某种条件成就，则当事人一方通知对方合同被解除，这属于（）。

A.约定解除合同

B.法定解除合同

C.地点解除合同

D.期限解除合同

【答案】：A

31、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交竣工验收报告，包括竣工验收人员签署的验收文件复印件

C.住宅工程与市政工程办理竣工验收备案提交的文件相同

D.工程竣工验收完成后，质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告

【答案】：D

32、根据《劳动合同法》劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

33、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。

A.合同内容

B.协商内容

C.法律、行政法规规定

D.人民法院

【答案】：C

34、根据《绿色施工导则》对提高用水效率作出规定，下列说法错误的是()。

A.施工中采用先进的节水施工工艺

B.施工现场喷洒路面，绿化浇灌不得采用市政自来水

C.养护用水应采取有效的节水措施，严禁采取无措施浇水养护混凝土

D.施工现场供水管网根据用水量设计布置，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损

【答案】：B

35、法定代理的成立，是基于()。

A.代理人与被代理人之间的亲属关系

B.法律的直接规定

C.被代理人的请求

D.代理人的请求

【答案】：B

36、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。2016

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关受贿施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

【答案】：D

37、（2019年真题）在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）

A.刑事法律关系

B.民事商事法律关系

C.社会法律关系

D.行政法律关系

【答案】：B

38、关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是()。

A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除

B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告

C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告

【答案】：C

39、依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量监督机构

【答案】：A

40、人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

41、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，（）。

A.视为拒绝竣工结算文件

B.视为认可竣工结算文件

C.承包人重新提出竣工结算文件

D.待争议解决后再进行结算

【答案】：B

42、《民法典》所称的不可抗力是指（）。

A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况

D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况

【答案】：A

43、关于和解的说法，正确的是()。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

【答案】：C

44、《建筑业企业资质管理规定》规定,取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级、资质增项,在申请之日起前(),未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

【答案】：C

45、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法。正确的虽（）。（2016）

A.甲的地役权因办理登记而设立，

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力。

【答案】：D

46、根据《建设工程质量管理办法》，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是()。

A.原检测机构

B.当地建设主管部门

C.双方共同认可的检测机构

D.建设单位指定的检测机构

【答案】：C

47、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修,设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

【答案】：B

48、在委托代理中，委托授权书的内容不包括（）。

A.代理人的姓名或者名称

B.代理的事项、权限

C.代理的期间

D.第三人的姓名或者名称

【答案】：D

49、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.投资概算

B.工程概算

C.工程预算

D.工程结算

【答案】：B

50、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。（2015）

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【答案】：D

51、竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.质量监督机构

【答案】：A

52、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,有关机关应当按照(),依照法律、行政法规规定的权限和程序,对事故发生单位和有关人员进行行政处罚,对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

A.生产安全事故报告

B.主管部门的意见

C.人民政府的批复

D.安全生产监督部门的处理意见

【答案】：C

53、下列关于委托代理说法正确的是()

A.数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权,当事人另有约定的除外

B.委托代弋理又称“意定代理”或“任意代理”

C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由代理人签名或者盖章

D.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为,由代理人独自承担法律责任

【答案】：B

54、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

【答案】：A

55、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【答案】：D

56、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

57、根据《水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（

A.遗存于中国内水的起国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物

C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

58、（2019年真题）关于建造师不予注册的说法，正确的是（）

A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的

B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的

C.年龄超过60周岁的

D.申请在两个或者两个以上单位注册的

【答案】：D

59、（2019年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心

【答案】：C

60、关于人民法院管辖权的问题，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

【答案】：C

61、《民法典》规定，当事人一方依照《民法典》第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（）时解除。

A.通知发出

B.通知到达对方

C.对方知晓

D.对方同意

【答案】：B

62、下列责任中属于设计单位安全责任的是()。

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】：D

63、建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的，另一方当事人可以申请（）强制执行。

A.仲裁机构

B.建设行政主管部门

C.司法监督机构

D.有管辖权的人民法院

【答案】：D

64、以下各项请求权，诉讼时效期间最短的是（）。

A.交通事故导致人身损害赔偿的请求权

B.因国际货物买卖合同发生争议

C.施工单位违法排污导致受害人农田作物受损的赔偿请求权

D.施工单位要求建设单位支付工程价款的请求权

【答案】：A

65、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者结合所提出的始于实用的新的技术方案成为（）（2013）

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案

【答案】：B

66、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍()。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

【答案】：C

67、根据《循环经济促进法》，将废物经过翻新后继续作为产品使用，被称为（）。

A.减量化

B.资源化

C.再利用

D.节能化

【答案】：C

68、关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

【答案】：C

69、法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。

A.现行的

B.颁布的

C.强制的

D.制定的

【答案】：A

70、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。

A.2012年3月5日

B.2012年3月12目

C.2012年3月20日

D.2012年4月10日

【答案】：A

71、利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保。不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在()小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：C

72、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。

A.50％以上

B.50％～100％

C.100％以上

D.200%

【答案】：B

73、关于建筑施工企业专职安全生产管理人员的配备数量，下列说法错误的是()。

A.建筑施工总承包序列特级资质的施工企业不少于6人

B.建筑施工专业承包序列一级资质的施工企业不少于3人

C.建筑施工劳务分包序列的施工企业不少于2人

D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大分支机构不少于3人

【答案】：D

74、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同约定，由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同（）。

A.因违法而无效

B.因违法而可撤销

C.因违法而效力待定

D.有效

【答案】：D

75、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

76、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

【答案】：A

77、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）。（2014）

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限

【答案】：B

78、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）。

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】：B

79、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。2017

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

80、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证（）。

A.自行废止

B.应报发证机关核验

C.应由发证机关收回

D.由施工单位重新申办

【答案】：A

81、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时()。

A.建设单位应当向发证机关报告

B.应当报发证机关核验施工许可证

C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工

D.施工许可证已自行作废

【答案】：A

82、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】：A

83、某施工现场临时用电设备在5台以下的，则应当（）。

A.进行负荷计算

B.制定安全用电和电气防火措施

C.设计防雷装置

D.确定防护措施

【答案】：B

84、关于货运中的多式联运的说法，正确的是()

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联运单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

【答案】：A

85、《城市建设档案管理规定》规定,建设单位应当在工程竣工验收后()内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.30日

B.1个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：C

86、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()

A.明示报名参加投标的各施工单位低价竞标

B.明示施工单位在施工中应优化工期

C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同

D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

【答案】：D

87、重大误解，是指当事人一方因（）导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。

A.一方以欺诈、胁迫的手段

B.自己的过失

C.处于紧张精神状态

D.缺乏经验的情况下

【答案】：B

88、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）.（2014）

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万以以上30万以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期间内，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重的后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

89、保险合同中，负有支付保险费义务的人是()

A.保险人

B.受益人

C.被保险人

D.投保人

【答案】：D

90、关于行政调解的说法,正确的是()。

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

91、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见

D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

【答案】：D

92、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）（2013）

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

93、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】：C

94、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。☆2014真题

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

【答案】：B

95、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

【答案】：C

96、关于建设工程代理行为,下列说法正确的是（）

A.建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理

B.建设工程委托代理必须以用书面形式

C.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人不承担责任

D.一般代理行为有法定的资格要求

【答案】：A

97、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是()。

A.自保险办理之日起到危险工作结束之时

B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日

C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日

D.自项目开工之日到工程交付使用之日

【答案】：B

98、某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是（）。

A.上市公司的流通股票不能作为质押物

B.施工单位对该部分股票不享有质权

C.施工单位不得转让对股票的质权

D.施工单位的质权自股票交付时生效

【答案】：C

99、甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《民法典》，要约生效的时间应为（）。

A.乙发出电子邮件时的时间

B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间

C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间

D.甲知道收到邮件时的时间

【答案】：C

100、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是()。

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延

【答案】：A

101、下列情形中，属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

102、关于安全生产许可证的管理，下列说法中错误的有()。

A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

B.对没有取得施工许可证的企业，不得颁发安全生产许可证

C.审核发放施工许可证时，应当对施工企业的安全生产许可证进行审查

D.发证机关发现企业不再具备相应条件的，应暂扣或吊销其安全生产许可证

【答案】：B

103、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】：B

104、生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D.健立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】：A

105、关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。2016

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整

D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】：C

106、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：A

107、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是()。2016

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

【答案】：C

108、关于担保合同的说法,正确的是()

A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人

B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保

C.主合同的效力不影响担保合同的效力

D.担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任

【答案】：A

109、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的()。

A.负责项目管理的技术人员

B.项目负责人

C.技术负责人

D.安全员

【答案】：A

110、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。（2015）

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

【答案】：A

111、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿()万元。

A.1万

B.5万

C.6万

D.7万

【答案】：B

112、某施工分包合同约定分包单位承担全部安全生产事故责任,分包工程施工中,发生了安全生产事故,则该事故责任应（）。

A.按照合同约定由分包单位自行承担

B.总承包单位承担全部责任

C.总承包单位负主要责任,分包单位承担次要责任

D.总承包单位和分包单位承担连带责任

【答案】：D

113、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用人单位（）。

A.可以预告解除劳动合同

B.可以经济性裁员

C.不得解除劳动合同

D.可以随时解除劳动合同

【答案】：C

114、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工并经再次验收后合格。于是施工单位请求支付工程款。关于本案，下列说法正确的是（）。

A.施工合同是否有效待定，建设单位应当支付工程款

B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款

C.施工合同有效，但建设单位应当支付工程款

D.施工合同无效；建设单位应扣除修复费用后支付工程款

【答案】：D

115、甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据相关法律规定此保证属于（）保证。

A.一般

B.连带

C.反担保

D.书面

【答案】：A

116、某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患，工人及时向现场负责人王某提出更换要求，王某没有及时处理，导致施工过程中脚手架坍塌，造成5名工人死亡的严重事故。此事件中，王某构成()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.强迫职工劳动罪

【答案】：B

117、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。

A.全国人民代表大会

B.最高人民法院

C.文物保护主管部门

D.国务院

【答案】：D

118、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.划拨

B.变卖

C.搜查

D.扣留

【答案】：A

119、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是()。

A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训

B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职

C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训

【答案】：A

120、下列工作安排中，属违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是()。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作

B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动

C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作

D.批准女工朱某只能休产假120d

【答案】：B

121、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是（）。

A.该过路人负有法定的报告义务

B.过路人可以直接向相关主管部门报告

C.过路人应当在事故发生后2小时后报告

D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

【答案】：C

122、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是()。

A.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，拆除、改动方案应当由施工单位制定

B.未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水

C.各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证

D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

【答案】：A

123、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（）。

A.合同不成立

B.合同无效

C.不得对抗善意的第三人

D.视为不定期租赁

【答案】：D

124、甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的全部债务转移给丙，并征得甲的同意。现丙履行债务不符合合同约定，甲请求（）承担违约责任。

A.乙

B.丙

C.乙和丙

D.乙或丙

【答案】：B

125、建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付

B.支付出让金

C.转让

D.登记

【答案】：D

126、《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。

A.财产保险

B.人身保险

C.工伤保险

D.意外伤害保险

【答案】：C

127、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A.暂时停止施工，并及时报告建设单位

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.整改，并及时报告有关主管部门

【答案】：A

128、以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.行业协会的综合信用评价

D.行业协会协助政府部门的综合信用评价

【答案】：B

129、对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是()。

A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施

D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施

【答案】：B

130、停建、缓建建设工程的档案，暂由（）保管。

A.建设单位

B.城建档案馆

C.施工单位

D.当地质检部门

【答案】：A

131、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。2016

A.债权

B.担保特权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

132、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

【答案】：A

133、甲公司为增值税一般纳税人，2017年11月购进的货物用于下列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扣的是()。

A.用于应税项目生产而购进的动力燃料

B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材

C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备

D.用于交际应酬而购进的酒类产品

【答案】：A

134、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

D.质保期结束

【答案】：B

135、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：B

136、某施工企业有60名从业人员。根据《安全生产法》,该企业在安全生产管理方面应当（）。

A.配备专职安全生产管理人员

B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

C.配备兼职安全生产管理人员

D.因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员

【答案】：B

137、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是()。

A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算

C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算

D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算

【答案】：B

138、关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。

A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保

B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可

D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包

【答案】：C

139、标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，下列关于工程建设标准说法错误的的是()。

A.强制性国家标注的代号“GB”

B.施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点

C.对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准

D.制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行

【答案】：B

140、（2020年真题）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.30

B.25

C.20

D.15

【答案】：C

141、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般责任赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

142、甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

【答案】：C

143、下列情形中,导致建设工程施合同无效的是（）。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C

144、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《民法典》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D.直接要求甲承包人赔偿

【答案】：D

145、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。

A.合同签署地

B.房屋所在地

C.李某住所地

D.房地产公司注册登记地

【答案】：B

146、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。2014

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

147、仲裁调解书()，发生法律效力。

A.经法院做出后

B.经双方当事人签收后

C.由法院发出时

D.到达当事人时

【答案】：B

148、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务,由此形成的债权关系是（）。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】：A

149、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

【答案】：C

150、不属于表见代理的特别构成要件的是（）。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人主观为恶意

D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

【答案】：C

151、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.监理公司负主要责任

【答案】：B

152、关于法人的说法，正确的是（）。（2014）

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

153、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：D

154、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

155、关于法律责任,下列说法中正确的是（）。

A.只有违法需要承担法律责任,违约不需承担法律责任,而应承担违约责任

B.法律责任不以法律义务存在为前提

C.法律责任即承担不利的后果

D.法律责任包括民事法律责任、刑事法律责任、经济法律责任等

【答案】：C

156、关于法人的说法，正确的是()。2016

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

157、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

【答案】：B

158、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了内公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙内之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

159、施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是()。

A.责令停业

B.罚款

C.责令限期改正

D.责令赔偿损失

【答案】：D

160、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交（）讨论决定。

A.上级法院院长

B.审判委员会

C.首席仲裁员

D.高级法院审判委员会

【答案】：B

161、《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责

B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任

C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

【答案】：B

162、某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定

【答案】：B

163、根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：B

164、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。

A.15

B.20

C.45

D.30

【答案】：D

165、关于建造师不予注册的说法，正确的是()。

A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的

B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的

C.年龄超过60周岁的

D.申请在两个或者两个以上单位注册的

【答案】：D

166、关于建设工程监理的说法，正确的是()。(2015真题)

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【答案】：D

167、延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。（2014）

A.1

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

168、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。2017

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

【答案】：C

169、自然人的软件著作权保护期为（）。

A.自然人终生及其死亡后50年

B.50年

C.自然人终生及其死亡后30年

D.30年

【答案】：A

170、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法是（）。

A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定

B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿

C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定

D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定

【答案】：C

171、新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取（）

A.建设工程施工许可证

B.建设工程监理许可证

C.建设工程设计许可证

D.建设工程施工管理证

【答案】：A

172、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是（）。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

【答案】：B

173、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列（）情形时，其注册证书和执业印章将失效。

A.注册有效期满未延续注册

B.因工作调动办理变更注册手续

C.申请专业增项注册未得到批准

D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】：A

174、关于物权和债权的特征的说法，正确的是()。

A.物权是财产权

B.物权是一种支配权，但需要义务人配合才能行使

C.债权是一种绝对权，可以向任何人行使该权利

D.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

【答案】：A

175、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是()。

A.总分包之间的合同纠纷

B.继承纠纷

C.劳动合同纠纷

D.对罚款不服发生的纠纷

【答案】：A

176、下列建设工程施工合同各项内容中，不属于合同实质性条款的是()。

A.工程造价

B.工程质量

C.材料和设备的供应

D.工程保险条款

【答案】：D

177、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。

A.A区或B区

B.B区或C区

C.C区或D区

D.D区或A区

【答案】：B

178、根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。

A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销

B.超越法定职权作出准予注册许可的

C.没有按照规定期限内继续教育的

D.违反法定程序作出准予注册许可的

【答案】：C

179、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

【答案】：A

180、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规

【答案】：C

181、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

182、某分包单位在进行装饰工程时未按规定搭设外围脚手架,被总承包单位安全生产管理人员及时发现予以制止,并要求整改,但分包单位一意孤行拒不改正,最终导致脚手架失稳坍塌造成安全事故,则该安全事故应由（）。

A.总承包承担责任

B.分包单位承担主要责任

C.总承包单位和分包单位承担连带责任

D.分包单位承担责任

【答案】：B

183、下列关于施工生产安全事故报告的表述不符合法律规定的是（）。

A.事故发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后应当1小时内向相关政府部门报告

C.自事故发生之日起20日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

【答案】：C

184、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位自检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

【答案】：A

185、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

186、在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是（）。

A.市中心区

B.中央商务区

C.风景名胜区

D.噪声敏感区

【答案】：D

187、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行()。

A.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

B.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

C.占用保护规划确定保留的园林绿地

D.在历史建筑上刻划、涂污

【答案】：A

188、关于城市建设维护税的说法，正确的是()。

A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人

B.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据

C.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳

D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人

【答案】：A

189、工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。

A.总经理

B.部门经理

C.项目经理

D.安全经理

【答案】：C

190、关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。

A.国家禁止以划拨方式设立建设用地使用权

B.建设用地使用权期满自动续期

C.建设用地使用权流转时附着于该土地的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

D.建设用地使用权消灭的，使用人应当及时办理注销登记

【答案】：C

191、根据《招标投标法》，开标的主持者是()。2014

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

【答案】：C

192、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后。在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】：C

193、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留（）万元左右。

A.500

B.360

C.1200

D.2400

【答案】：B

194、建筑施工企业应当向()依法申请领取安全生产许可证。

A.国务院建设行政主管部门

B.省级建设行政主管部门

C.地市级建设行政主管部门

D.省级人民政府

【答案】：B

195、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C.2012年8月1日

D.2012年2月1日

【答案】：C

196、法人进行民事活动的物质基础是()。

A.有自己的名称

B.有自己的组织机构

C.有必要的财产或经费

D.有自己的住所

【答案】：C

197、在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的,或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的,由()依照有关法律、法规的规定给予处罚。

A.住房城乡建设部门

B.文物行政主管部门

C.环境保护行政部门

D.当地人民政府

【答案】：C

198、关于刑事责任,下列说法中正确的是（）。

A.工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚

B.重大劳动安全事故罪是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚

C.串通投标行为属于《招标投标法》和《反不正当竞争法》中规定的经济责任,串通投标行为不构成犯罪

D.刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法

【答案】：D

199、下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。

A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场

B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场

C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场

D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业

【答案】：C

200、可以撤销建筑业企业资质的情形是()。2017

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

【答案】：C

201、下列有关物权变动的说法正确的是()。

A.不动产物权的设立经依法登记发生效力

B.不动产物权自合同成立时生效

C.未办理物权登记，合同无效

D.合同自不动产登记时生效

【答案】：A

202、由于工程建设的需要,施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料,甲乙之间订立合同,约定甲向乙支付一定的费用,便可通过乙的道路运送材料,在此合同中,甲拥有的权利是（）。

A.土地租赁权

B.建设用地使用权

C.地役权

D.相邻权

【答案】：C

203、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。

A.县级以上建设行政主管部门

B.县级以上各级人民政府

C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府

【答案】：B

204、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为()。

A.属于要约