2024建设施工合同合同价格形式

2024建设施工合同合同价格形式合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的建设方，乙方为具备相应资质和能力的施工方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供建设施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准和规范二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2.2支付方式：（1）甲方支付乙方的工程进度款，按照工程实际进度，每完成一个阶段工程，甲方支付该阶段工程价款的50%。（2）甲方支付乙方工程尾款，工程验收合格后，甲方支付乙方工程价款的50%。（3）甲方支付乙方工程质量保证金，工程验收合格后，甲方支付乙方工程价款的5%。2.3支付时间：（1）甲方在收到乙方提交的工程进度款申请后，五个工作日内支付乙方工程进度款。（2）甲方在工程验收合格后，五个工作日内支付乙方工程尾款。（3）甲方在工程验收合格后，五个工作日内支付乙方工程质量保证金。三、工期3.1工程预计开工日期：____年__月__日3.2工程预计竣工日期：____年__月__日3.3乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定向乙方追究违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应按照约定的工程质量标准完成工程，并承担工程质量责任的相应法律责任。4.2工程验收合格后，乙方应按照相关法律法规及国家标准提供保修服务。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定向乙方追究违约责任。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权按照合同约定向甲方追究违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。7.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，经双方共同确认。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸和技术要求3.工程量清单4.工程质量标准及规范5.施工组织设计6.施工方案和安全措施7.工程验收标准及程序8.保修条款及相关资料9.双方资质证明文件10.其他与工程相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.乙方未按照约定的工程质量标准完成工程，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付工程款项，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件或材料，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法正常进行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的建设方，承担合同约定的权利和义务。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工方，承担合同约定的权利和义务。3.工程：指双方约定的建设项目。4.合同价款：指双方约定的工程总价款。5.工程进度款：指根据工程实际进度，甲方支付给乙方的款项。6.工程尾款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的款项。7.工程质量保证金：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的款项，用于保证工程质量。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责修复，并承担修复费用。如修复后仍不符合要求，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。3.工程款项支付问题：解决办法：双方按照合同约定履行支付义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.合同履行过程中发生争议：解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设施工项目。2.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具备相应资质的施工方。3.适用于工程