2024建设工程施工合同模板二

2024建设工程施工合同模板二合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方承建甲方指定的建设工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程质量标准：________________1.6工程工期：自合同签订之日起至____年__月__日。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。三、付款方式及进度3.1甲方按照乙方实际完成工程量的__%预付工程款，余款在工程验收合格后支付。3.2甲方支付工程款时，应提供合法的税务发票。四、工程质量及保修4.1乙方应当保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程验收合格后，乙方应按照法律法规的规定和合同约定，承担相应的保修责任。五、合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如有不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除或终止合同。5.2乙方如未能按照合同约定的工期、质量等要求完成工程，甲方有权解除合同。六、违约责任6.1乙方如未能按照合同约定的工期、质量等要求完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的__%。6.2甲方如未能按照约定时间支付工程款，应支付乙方逾期付款违约金，违约金为应付款额的__%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成保修责任之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.施工组织设计7.安全文明施工措施费清单8.工程验收标准及方法9.保修条款及相关证明文件10.甲方支付款项的证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方未能按照合同约定的质量要求完成工程，视为违约。3.甲方未能按照约定时间支付工程款，视为违约。4.甲方未能提供乙方施工所需的场地、资料等，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的建设工程项目的业主。2.乙方：指具备相关资质和能力的施工单位。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工程验收：指对乙方完成的工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同约定的质量、功能等技术要求。5.保修：指乙方对已完成的工程在一定期限内提供的质量保证服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方协商调整工期，必要时签订工期顺延协议。2.遇到质量问题：立即停工，由乙方负责整改，直至符合质量要求。3.遇到支付问题：双方协商解决支付事宜，必要时可寻求法律途径。4.遇到设计变更：双方协商确定变更内容，乙方按变更后的要求施工。5.遇到法律法规变化：双方按照新的法律法规执行，必要时可签订补充协议。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。2.适用于明确双方权利、义务、责任及合同履行标