2024建设工程服务合同

2024建设工程服务合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、服务内容（1）项目前期咨询服务，包括项目可行性研究、规划方案设计等；（2）项目施工期间的技术支持和服务，包括施工图纸审查、施工过程监督、工程质量控制等；（3）项目竣工后的验收服务，包括工程验收、竣工资料整理等。1.2受托方应按照委托方的要求，提供专业、高效的服务，并确保服务质量和进度符合合同约定。二、服务期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，服务期限为____年，自项目开工之日起计算。2.2除非双方另有约定，本合同到期后自动终止。若委托方要求续约，应提前____个月书面通知受托方，双方根据实际情况协商签订续约合同。三、服务费用3.1受托方提供服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2委托方应按照本合同约定的付款方式和时间向受托方支付服务费用。3.3服务费用支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，委托方向受托方支付服务费的____%；（2）受托方完成服务后，经委托方验收合格，委托方向受托方支付剩余的服务费。四、保密条款4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2受托方如未能按照约定的服务质量和进度完成服务，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=服务费用×逾期天数×1%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.项目可行性研究报告

2.规划方案设计图纸

3.施工图纸

4.施工过程监督记录

5.工程质量控制报告

6.工程验收资料

7.商业秘密、技术秘密、市场信息等相关资料二、违约行为及认定：

1.受托方未能按照约定的服务质量和进度完成服务，认定为违约行为。

2.受托方泄露委托方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，认定为违约行为。

3.委托方未能按照约定的时间和方式支付服务费用，认定为违约行为。

4.双方未能按照约定的方式解决争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

2.违约金：一方违约时，向守约方支付的赔偿金。

3.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益的信息。

4.技术秘密：不为公众所知悉，具有实用性，能够带来经济利益的技术信息。

5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.服务进度和质量不符合约定：及时与受托方沟通，要求其按照约定进行改进，逾期未改进的，可按照约定扣除违约金。

2.受托方泄露商业秘密、技术秘密、市场信息：立即要求受托方停止侵权行为，并赔偿损失。

3.委托方未能按时支付服务费用：及时与委托方沟通，要求其按照约定支付服务费用，逾期未支付的，可按照约定扣除违约金。

4.争议发生：尝试友好协商解决，协商不成的，可以选择调解、仲裁或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.建设工程项目的前期咨询服务。

2.