2024建设工程施工合同之合同价格形式

2024建设工程施工合同之合同价格形式合同编号：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于业主委托施工方进行建设工程施工，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程保修期：__________二、合同价格形式2.1合同价格形式为：__________（固定总价/变动总价/成本加酬金/其他）2.2合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2.3合同价格的调整方式：（1）__________（2）__________（3）__________（1）__________（2）__________（3）__________2.5业主应支付的合同价款，包括但不限于：（1）合同总价；（2）合同价格调整后的金额；（3）施工方为履行合同而产生的其他费用。三、合同的履行3.1施工方的义务：（1）按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准进行施工；（2）按照约定的工期完成工程；（3）提供施工过程中所需的技术支持和服务；（4）遵守国家法律法规及行业规范，确保施工安全；（5）承担因施工原因导致的第三方损失的责任。3.2业主的义务：（1）按照约定向施工方支付合同价款；（2）提供施工所需的基础设施和施工条件；（3）协助施工方办理施工所需的相关手续；（4）按时提供施工所需的设计图纸、技术资料等；（5）承担因业主原因导致的第三方损失的责任。四、合同价格的支付4.1业主应按照下列付款计划向施工方支付合同价款：（1）__________（2）__________（3）__________4.2施工方开具发票，业主按约定时间支付合同价款。4.3业主逾期支付合同价款的，应按照逾期部分价款的__________%支付违约金。五、合同的变更和解除5.1合同变更：（1）合同双方同意，可以书面形式变更本合同；（2）变更后的合同内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力；（3）变更后的合同应经双方签字盖章确认。5.2合同解除：（1）在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可以协商解除合同；（2）解除合同的，双方应按照合同约定办理相关手续；（3）解除合同后，施工方应按照合同约定承担相应的责任。六、违约责任6.1施工方违约：（1）施工方未按照约定完成工程的，应承担相应的违约责任；（2）施工方未按照约定质量标准完成工程的，应承担相应的违约责任；（3）施工方未按照约定工期完成工程的，应支付逾期竣工违约金。6.2业主违约：（1）业主未按照约定支付合同价款的，应承担相应的违约责任；（2）业主未按照约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任；（3）业主未按照约定提供设计图纸、技术资料的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；8.3本合同未尽事宜一、附件列表：1.工程设计图纸和技术资料

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和材料设备明细表

4.合同价款支付凭证

5.工程进度计划和竣工验收报告

6.安全生产管理制度和质量保证体系文件

7.合同变更和解除的书面协议

8.违约金计算公式和支付凭证

9.争议解决的相关法律文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程，认定标准为合同约定的工程量完成情况。

2.施工方未按照约定质量标准完成工程，认定标准为国家和行业规定的质量标准。

3.施工方未按照约定工期完成工程，认定标准为合同约定的竣工日期。

4.业主未按照约定支付合同价款，认定标准为合同约定的付款时间和金额。

5.业主未按照约定提供施工条件，认定标准为合同约定的施工条件满足情况。

6.业主未按照约定提供设计图纸、技术资料，认定标准为合同约定的提供时间。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：一方为建设工程的建设者，另一方为建设工程的施工者，双方签订的明确双方权利义务的协议。

2.合同总价：双方约定的完成合同工程所需支付的总金额。

3.合同价格调整：因工程变更、材料价格变动等原因，对合同总价进行的调整。

4.固定总价：合同总价在约定的范围内不再调整的价格形式。

5.变动总价：合同总价根据约定的条件进行调整的价格形式。

6.成本加酬金：合同总价由成本和酬金两部分组成的价格形式。

7.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：根据合同约定，协商确定延误期间的违约金或采取其他措施。

2.工程质量问题：

解决办法：立即停工整改，必要时请专业机构进行质量评估，根据评估结果承担责任。

3.合同价款支付纠纷：

解决办法：对账确认支付金额和时间，协商解决纠纷，必要时依法申请仲裁或诉讼。

4.设计变更：

解决办法：双方协商确定变更内容、工期和价款调整，签订书面变更协议