2024幼儿园建设工程施工总包合同

2024幼儿园建设工程施工总包合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行幼儿园建设，需要乙方提供建设工程施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________幼儿园建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后作为合同价款结算的依据。第三条合同工期3.1工程预计开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程预计竣工日期：__________年__________月__________日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同价款的__________%。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：__________。4.3工程质量保证期为：__________年。第五条付款方式5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款项，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。5.2乙方开具等额的税务发票，甲方按约定时间支付对应款项。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成工程，应支付违约金，具体计算方式见本合同第三条。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款项，应支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每日滞纳金金额为应付款项的__________%。6.3双方如因不可抗力导致无法履行合同，应协商解决。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.施工预算

2.施工图纸

3.施工方案

4.工程验收标准

5.税务发票

6.工程进度报告

7.付款凭证

8.违约金计算证明

9.不可抗力证明二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定时间支付工程款项，视为违约。

3.工程质量不符合约定标准，视为违约。

4.不可抗力事件导致无法履行合同，需提供相关证明。三、法律名词及解释：

1.合同价款：双方约定的工程总金额。

2.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。

3.滞纳金：未按约定时间支付款项应支付的逾期赔偿金。

4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。

5.工程验收合格：工程质量符合约定标准和验收规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照违约金计算公式向乙方追讨违约金，同时协商调整工程进度计划。

2.款项支付延误：

解决办法：按照滞纳金计算公式向甲方追讨滞纳金，同时协商调整付款时间表。

3.工程质量问题：

解决办法：要求乙方按照约定标准进行整改，必要时可请第三方专业机构进行评估和修复。

4.不可抗力事件：

解决办法：双方协商暂停或终止合同，并根据实际情况协商赔偿事宜。五、所有应