一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务题库及精品答案

单选题（共60题）1、在用户接入网中，()技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长基群信号传输距离。系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B2、我国GSM通信系统采用1800MHz频段时，工作带宽为()。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C3、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180【答案】D4、互联网的组成不包括()。A.路由器B.传输链路C.服务器D.信息链路【答案】D5、高性能的微波信道需要把空间分集和自适应均衡技术配合使用，以便最大限度地降低()。A.反射波的影响B.中断时间C.天线方向D.发射功率【答案】B6、关于传送网技术的说法，错误的是（）A.DWDM可以在同一光纤不同波长上传送速率和格式不同的数据B.SDH具有灵活的复用映射结构C.ASON支持端—端的业务自动配置D.OTN是以SDH和光通道技术为核心的传送网【答案】D7、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是()。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争l生报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】C8、广播电视中心媒体资产管理系统的主要作用是()。A.固定资产管理B.节目资料管理C.中心财务管理D.播出流程管理【答案】B9、在SDH传输网中，仅用于延长通信距离的基本网络单元是()。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）【答案】C10、微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为（）左右。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】C11、固定型铅酸蓄电池循环寿命约()。A.300～500次B.500～800次C.800～1000次D.1000～1200次【答案】A12、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A13、关于广播电视发射机机箱安装的说法，错误的是()。A.各机箱必须对齐，前后偏差不得大于1mmB.机箱垂直偏差不得超过1‰C.机箱的底框应用地脚螺栓或膨胀螺栓与地面紧固D.各机箱应用螺栓连成一体，机箱箱体应分别用不小于50mm×0.3mm的紫铜带与高频接地母线连接【答案】A14、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C15、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）A.用一根专用防雷接地线引线将接闪器直接和接地体相连B.若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于10?C.防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连D.在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带【答案】D16、《国家广播电影电视总局建设项目管理办法》中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，须有专业技术职称的在职人员不少于()人。A.20B.15C.10D.8【答案】A17、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB【答案】D18、专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用（）卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。A.光缆B.市话电缆C.同轴电缆D.对称电缆【答案】A19、分组交换采用了（）的“存储—转发”技术。A.电路交换B.空分交换C.时分交换D.报文交换【答案】D20、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A21、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】A22、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C23、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP化、无线化【答案】B24、下列说法错误的是（）。A.光（电）缆埋深不足时，可以采用水泥包封。B.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。C.高低差在0.8及以上的沟坎处，应设置漫水坡、挡土墙。D.光（电）缆离电杆拉线较近时，应穿放不小于20m的塑料管保护。【答案】C25、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.电话网C.数据通信网D.移动通信网【答案】A26、调频广播发射机频率范围为()。A.526.5～1605.5kHzB.48.5～84MHzC.87～108MHzD.167～223MHz【答案】C27、通信局内的工频低压配电线宜采用（）方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D28、（）光纤在1550nm处的衰减最小，适用于长距离数字传输系统。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】C29、在DWDM系统中，能对某些再生段开销字节进行监视的OTU是()。A.发送端OUTB.中继器使用OTUC.接收端OTUD.放大器使用OTU【答案】B30、关于短波发射台接地和防雷要求的说法，正确的是()。A.发射台总接地电阻不得超过10ΩB.防雷接地极上部埋深不小于0.6mC.保安接地极与建筑物的水平距离不得小于1mD.发射机应采用专用接地引线从高周末级引至接地极【答案】D31、TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作，载波的带宽为（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C32、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C33、VSAT小站组成中不包括()。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D34、对于无线信道的干扰可以通过（）及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查。A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析【答案】A35、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B36、天线应该在避雷针()保护范围内。A.15°B.30°C.45°D.60°【答案】C37、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电压B.放电电流C.终了电压D.充电电流【答案】C38、某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（）。A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放B.堆土紧靠土坯墙C.堆土高度为1.4mD.土堆的坡脚边距离沟20cm【答案】C39、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】D40、某县移动公司在民用建筑上建基站，应按()规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A41、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2【答案】C42、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/DC）【答案】B43、HYAGT—600×2×0．4电缆的读法是()。A.600对线径为0.4mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B.600对线径为0.4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆C.600对线径为0.4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D.600对线径为0.4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】C44、我国的地面数字电视信道传输标准是（）A.DVB.ISDBC.CMMBD.DTMB【答案】D45、进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（）。A.输出光功率B.信道隔离度C.输入抖动容限D.输出抖动【答案】A46、对于不符合颁发《通信建设工程概预算人员资格证书》条件的，信息产业部应做出不予颁证的书面决定，说明理由，并告知申请人享有依法申请（）的权利。A.行政处罚或者提起行政诉讼B.行政复议或者提起行政诉讼C.行政复议或者提起民事诉讼D.行政处罚或者提起民事诉讼【答案】B47、以一组48V／200AH阀控式密封铅酸蓄电池作为一套-48V／960w设备的后备电池，以10h放电率计算后备时间约为()。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】D48、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于45km，差值允许在2.5dB之内B.站距大于45km，差值允许在2.5dB之内C.站距小于45kin，差值允许在2dB之内D.站距大于45km，差值允许在2dB之内【答案】D49、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】C50、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】D51、光纤通信系统中存在非光纤自身原因的损耗有（）A.吸收性损耗B.非线性散射损耗C.微弯损耗D.瑞利散射损耗【答案】C52、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有室内设备均应良好接地，接地电阻小于3Ω，接地线可用钢材或铜导线，接地体要求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D53、在直流供电系统中，应采用（）的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C54、国务院建设行政主管部门确定的或者其他危险性较大的分项工程，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理员B.项目负责人C.企业负责人D.技术负责人【答案】A55、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】B56、光在光纤中传输产生信号畸变的主要原因是()。A.光信号的不同频率成分传输速度不同B.光信号在传输中部分光能转化为热能C.光纤表面粗糙D.光纤材料的折射率不均匀【答案】A57、由于直射波与大气的突变层形成的反射波、散射波、地面反射波的相位干涉结果所产生的衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.单径衰落D.多径衰落【答案】D58、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应使用万用表检查电池端（），以保证正确连接。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性【答案】A59、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。A.光纤长度应抽测80％B.用OTDR法测量单盘损耗时可加1-2km的测试尾纤C.光缆护层应进行耐压测试D.应进行偏振膜色散测试【答案】B60、计算机()网络是一个在分级管理基础上集中式的网络，适合于各种统计管理系统。但任一节点的故障均会影响它所在支路网络的正常工作，故可靠性要求较高，而且处于越高层次的节点，其可靠性要求越高。A.星形B.网形C.总线型D.树形【答案】D多选题（共45题）1、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC2、用户终端移动的无线接入有()和个人通信网。A.计算机网B.互联网C.专用通信网D.蜂窝通信网E.移动卫星通信网【答案】D3、建筑面积100m2以上的()等，应设置灯光疏散指示标志。A.演播室B.安全出口C.疏散走廊D.休息厅E.卫生间【答案】ABCD4、根据《通信工程质量监督管理规定》中有关处罚的基本规定，通信工程的建设单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。A.明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的B.建设项目可不实行工程监理而未实行监理的C.未按照《通信工程质量监督管理规定》办理工程质量监督手续的D.未按照本规定办理竣工验收备案手续的E.未组织竣工验收或验收不合格而擅自交付使用的【答案】ACD5、中央监测中心的数据库中储存（）。A.各类用户信息B.所有监控数据C.各类分析报表数据D.所有节目信号数据E.所有全国监测点的关键数据【答案】C6、关于综合布线工程，说法正确的有()。A.综合布线系统是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统，是建筑物内的“信息高速公路”B.预埋在墙体中间的金属管应有不小于0.1％的排水坡度C.弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形D.线缆布放过程中为避免受力和扭曲，不得采用机械牵引E.在建筑物中预埋线槽必须具有相同的尺寸【答案】ABC7、中国5G设定的系统能力的技术指标包括()。A.用户体验速率B.连接数密度C.端到端时延D.峰值速率E.频谱效率【答案】ABCD8、移动通信网络的特点决定了()之间的矛盾。A.网络输送B.网络覆盖C.容量D.质量E.网络安全【答案】BCD9、CDMAIS一95A的前向信道由()构成。A.导频信道B.寻呼信道C.接入信道D.同步信道E.业务信道(有前有后)【答案】ABD10、广播发射机常用的冷却方式有()。A.强制风冷B.水冷C.油浸自冷D.蒸发冷却E.机械冷却【答案】ABD11、4G关键技术有（）。A.正交频分复用B.多输入输出C.接力软切换D.智能天线E.基于IP的核心网【答案】ABD12、通信行政处罚应依据管辖权进行，管辖权具体规定包括()。A.通信行政处罚由违法行为发生地的通信主管部门依照职权管辖B.上级通信主管部门可以办理下级通信主管部门管辖的行政处罚案件C.两个以上同级通信主管部门都有管辖权的行政处罚案件，由最初受理的通信主管部门管辖D.违法行为构成犯罪的，移送司法机关管辖E.违法行为构成犯罪的，移送政府机关管辖【答案】ABCD13、要求联合接地装置接地电阻值小于1Ω的通信局(站)有()。A.综合楼B.汇接局C.地球站D.移动基站E.国际电信局【答案】AB14、严禁并联使用的蓄电池组的特征有()。A.不同厂家B.不同容量C.不同型号D.不同时期E.不同颜色【答案】ABCD15、数字有线电视系统主要性能指标参数包括()。A.信号电平和场强B.噪声系数和载噪比C.电压驻波比与反射波D.交扰调制和相互调制E.视频输入电平【答案】ABCD16、通信设备拆除时，拆除过程应遵循的原则正确的是（）。A.先拆除走线架，后拆除设备；B.先拆除备用电路，后拆除主用电路；C.先拆除电源线，后拆除信号线；D.先拆除群路，后拆除支路；E.先拆除线缆，后拆除设备。【答案】BC17、工程参与单位发生()的，取消责任单位1～2年参与电信建设活动的资格。A.转包B.分句C.一般质量事故D.重大质量事故E.重大安全事故【答案】AD18、实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统，软件设施包括信令、()计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD19、某通信机房新装五列设备机架，各列机架高度和完工后测得的垂直偏差数据如下，（）为合格的列。A.机架高度为1.8m，垂直偏差为1.5mmB.机架高度为2m，垂直偏差为2mmC.机架高度为2m，垂直偏差为3.5mmD.机架高度为2.6m，垂直偏差为2.5mmE.机架高度为2.6m，垂直偏差为3.5mm【答案】ABD20、对于已建成的电信设施无空闲资源可利用的路由和地点，应当尽量通过()技术手段，提高资源利用率，以满足需求。A.技术改造B.扩建C.新建D.改建E.重建【答案】AB21、移动网络优化主要从(）四个方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.语音质量E.干扰【答案】ABC22、广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括()。A.室内消火栓B.自动喷水灭火系统C.气体灭火系统D.灭火器E.消防车【答案】ABCD23、全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元U中，a线颜色有白、红、()。A.黑B.黄C.绿D.棕E.紫【答案】AB24、目前工程中常用的光缆有()。A.室(野)外光缆B.室(局)内光缆C.缠绕光缆D.海底光缆E.防鼠光缆【答案】ABD25、在下列微波辐射环境中暴露时，()情况下应采取相应防护措施。A.脉冲波平均功率密度大于25μW／cm2B.脉冲波每日剂量超过200μW?h／cm2C.连续波平均功率密度大于25μW／cm2D.连续波每日剂量超过400μW?h／cm2E.每日超过8h暴露【答案】ABCD26、下列管材用于工程师，管道单段长度不宜超过150m的是（）。A.双壁波纹管B.栅格管C.梅花管D.硅芯管E.ABS管【答案】ABC27、从DWDM系统目前的发展方向来看，()将结合形成一个光层网络。A.光合波器(OMU)B.光分波器(ODU)C.光纤放大器(OA)D.光分插复用器(OADM)E.光交叉连接器(OXC)【答案】D28、声音是通过空气或其他媒质传播形成声波，其特性通过（）等要素来描述。A.响度B.乐音C.音调D.噪声E.音色【答案】AC29、以下说法错误的是（）。A.穿越或沿靠山洞、溪流等易受水流冲刷的地段，应设置护坎保护B.当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施C.水线标志牌应在水线光(电)缆敷设后安装在设计确定的位置上D.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,也需埋设标石E.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光(电)缆或硅芯塑料管的位置【答案】ACD30、接入网的传送功能就是为接入网不同地点之间公用承载通路的传送提供通道，同时也为所用传输媒质提供媒质适配功能。具体功能有()。A.特定SNI所需的协议映射B.复用功能C.交叉连接功能D.承载通路的集中E.管理和物理媒质功能【答案】BC31、单、双声道调频发射机相同的测试项目包括信杂比、输出功率和（）等。A.非线性失真B.整机效率C.噪声电平D.载波跌落E.音频振幅—频率特姓【答案】A32、网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括（）。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD33、接地系统室外部分包括（）。A.建筑物接地B.天线铁塔接地C.天馈线接地D.设备工作接地E.机架保护接地【答案】ABC34、基站测试包含()部分。A.基站基带部分测试B.基站接通率测试C.基站本机单板测试D.基站天馈线部分测试E.基站性能测试【答案】ACD35、中国5G设定的技术场景主要有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD36、OTN上的网络节点主要有（）：A.光分插复用器（OADM）B.光交叉连接器（OXC）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）E.分叉复用器（ADM）【答案】AB37、通信主管部门拟作出()等行政处罚决定之前，当事人可要求举行听证。A.责令停产停业(关闭网站)B.吊销许可证或者执照C.较大数额罚款D.对公民罚款2万元以上E.对法人或其他组织罚款15万元以上【答案】ABC38、网络指标从移动终端感知来讲主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】ABCD39、监测台与架空电力线路的防护间距为1000m的情况是()。A.35kV架空电力线到一级台B.35kV架空电力线到二级台C.63～ll0kV架空电力线到二级台D.500kV架空电力线到二级台E.500kV架空电力线到三级台【答案】AD40、柴油发电机组和开关电源具备自动启动和倒换性能，并具有（）功能。A.遥控B.遥测C.摇保D.摇变E.摇信【答案】AB41、直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD42、设备通电过程中的检查应包括（）。A.接通机架总保险，观察有无异样情况B.开启主电源开关，逐级接通分保险C.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点不应接触D.各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应关机检查E.个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因【答案】ABD43、光缆中继段测试内容包括()。A.线路衰减系数B.后向散射曲线C.偏振膜色散D.对地绝缘E.串音衰耗【答案】ABCD44、广播电视中心的规模大小由（）决定。A.节目套数B.节目制作量C.节目性质D.观众群体E.节目播出量【答案】ABC45、蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。A.正、负极板B.隔板（膜）C.电池槽（外壳）D.进气阀E.电解液（硫酸）【答案】ABC大题（共18题）一、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。事件一：2015年4月检查发现电源线不合格，经多方协商，施工单位负责更换电源线。此事件造成15万元的经济损失，导致2015年7月25日才完成竣工验收，并投入使用。事件二：2016年9月，建设单位发现机房标签全部脱落，要求施工单位免费更换。问题：1.指出质量监督备案有哪些不妥之处，并说明正确做法。2.事件一中属于什么等级质量事故？列出事故责任单位。3.事件二中建设单位要求免费更换标签是否合理，应如何处理。【答案】1.答：（1）质量监督备案时间不妥。正确做法：建设单位应在开工前7天，即2014年8月25日前，办理质量监督申报手续。（2）质量监督备案部门不妥。正确做法：因为本项目是跨省工程，应向工业和信息化部通信工程质量监督机构申报。2.答：（1）事件一中的事故属于一般质量事故，按照质量故障等级划分，凡具备下列条件之一者，属于一般质量事故：①直接经济损失在20万元以下；②小型项目由于发生工程质量问题不能按期完工投产。（2）本项目采用包工不包料合同方式，电源线由建设单位提供，所以电源线不合格造成事故的责任单位是建设单位。3.答：事件二中建设单位要求免费更换标签不合理。理由：本项目于2015年7月25日完成验收并投产使用，合同约定质保期为12个月，保修期截止到2016年7月25日。而标签脱落问题发生在2016年9月，已经超过质保期，施工单位不负责免费更换。所以建设单位要求施工单位免费更换标签不合理。二、某施工单位承担一项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，30～50m高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为7月1日至8月31日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，至完工没有发生安全事故。对已安装完成的10个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。【问题】1．指出至少5个安装天馈线的质量控制点。2．识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。3．说明本工程安全保护措施应包含的内容。4．说明接地系统作用及其接地系统室外部分包括的内容。【答案】1．安装天馈线的质量控制点：(1)天线固定；(2)天线位置；(3)天线方向；(4)馈线防水；(5)馈线固定；(6)馈线弯曲度；(7)馈线接头；(8)馈线接地。2．可能引发的安全事故：(1)强紫外线对人体伤害；(2)人员高处坠落摔伤；(3)高处落物伤人。3．本工程安全保护措施应包含的内容：(1)进行安全教育和安全技术交底；(2)塔上作业人员须经专门的安全培训，取得资格证书后上岗；(3)作业人员佩戴安全防护用品；(4)划定塔下安全禁区；(5)高温时段和6级以上大风时停止塔上作业。4．接地系统的作用是迅速泄放雷电引起的强电流。接地系统室外部分包括：建筑物接地、天线铁塔接地、天馈线接地。三、背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丟弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中，从施工现场发生的这些事情可以看出，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好，将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。四、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3.计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并简要分析。【答案】首先计算技工总工日为1845，普工总工日为1975。1.拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本在此处一样，包括：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×7000元/km＝350000元其他成本：20000元共计：131750＋350000＋20000＝501750元2.已完工程实际施工成本：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×6500元/km＝325000元其他成本：25000元共计：131750＋325000＋25000＝481750元3.成本偏差＝已完工程实际施工成本－已完工程计划施工成本＝481750元－501750元＝－20000元计算结果小于零，说明本工程施工成本节约了。4.进度偏差＝已完工程计划施工成本－拟完工程计划施工成本＝501750元－501750元＝0元五、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；六、某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标识。工程施工中，因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽3--程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。【问题】1．光缆进场检验存在哪些问题叙述正确的做法。2．光缆对地绝缘不合格的预防措施有哪些3．监理工程师拒绝签证是否合理说明理由。4．写出本工程光缆中继段测试内容。【答案】1．光缆进场检验主要进行外观检查和光电性能检验。外观检查施工单位只查看了光缆出厂检验记录，正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全，外观检查工作应请供应单位一起进行。开盘后应先检查光缆外表有无损伤，做好记录并在盘上做好标识。光电性能检验时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的，正确做法应是100％抽样，进行光缆长度复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射曲线观察和光缆内金属层间绝缘度检测。2．预防光缆对地绝缘不合格措施为：施工中光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤；在安装接线盒时，必须按工艺要求封装严密，注意密封性能，防进水、防受潮。3．监理工程师拒绝签证是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。本工程中隐蔽工程施工监理未到场而施工单位进行回填，施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理单位派人到现场进行验证，因此施工单位的做法不符合隐蔽工程验收程序的要求。4．光缆中继段测试内容包括：(1)中继段线路衰减系数和传输长度的测试；(2)光纤通道总衰减测试；(3)光纤后向散射曲线测试；(4)偏振模色散PMD测试；(5)光缆对地绝缘测试。七、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部《通信施工总承包企业资质等级标准》规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有《通信信息网络系统集成资质证书》的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部《通信工程质量监督管理规定》作出的,有法定依据。《通信工程质量监督管理规定》明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的《中华人民共和国建造师注册证书》（通信与广电专业）和《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》,工程专职安全生产管理人员的《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；监理单位应出示总监理工程师的《通信建设监理工程师资格证书》。八、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。九、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。事件一：2015年4月检查发现电源线不合格，经多方协商，施工单位负责更换电源线。此事件造成15万元的经济损失，导致2015年7月25日才完成竣工验收，并投入使用。事件二：2016年9月，建设单位发现机房标签全部脱落，要求施工单位免费更换。问题：1.指出质量监督备案有哪些不妥之处，并说明正确做法。2.事件一中属于什么等级质量事故？列出事故责任单位。3.事件二中建设单位要求免费更换标签是否合理，应如何处理。【答案】1.答：（1）质量监督备案时间不妥。正确做法：建设单位应在开工前7天，即2014年8月25日前，办理质量监督申报手续。（2）质量监督备案部门不妥。正确做法：因为本项目是跨省工程，应向工业和信息化部通信工程质量监督机构申报。2.答：（1）事件一中的事故属于一般质量事故，按照质量故障等级划分，凡具备下列条件之一者，属于一般质量事故：①直接经济损失在20万元以下；②小型项目由于发生工程质量问题不能按期完工投产。（2）本项目采用包工不包料合同方式，电源线由建设单位提供，所以电源线不合格造成事故的责任单位是建设单位。3.答：事件二中建设单位要求免费更换标签不合理。理由：本项目于2015年7月25日完成验收并投产使用，合同约定质保期为12个月，保修期截止到2016年7月25日。而标签脱落问题发生在2016年9月，已经超过质保期，施工单位不负责免费更换。所以建设单位要求施工单位免费更换标签不合理。一十、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；一十一、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全一十二、背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.P263（本小题3分）质量监督站的做法是正确的（1分），因为质量监督站具有第三方检验的公正性（1分），施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合（1分）。2.P256（本小题2分）建设单位提供的材料也需要检验（1分），按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验（1分）。3.P114（本小题6分）①赤膊作业（1分），可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤（1分）。②不系安全带（1分），可能从塔上跌落造成伤亡（1分）。③随手把工具从塔上抛下（1分），可能砸伤塔下人员（1分）。4.P263（本小题3分）项目经理的做法是错误的（1分），因为六级以上风力情况下应停止塔上作业（1分），项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥（1分）。5.P115（本小题6分）建设工程教育网馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房（1分），工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍（1分），防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm（1分）。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处（1分），所有垂直拐水平处（1分），引入机房的馈线洞外（1分）。一十三、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元一十四、某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地销石上，这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求，这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十五、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】一十六、某施工单位中标一设备安装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员在5级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补