湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺预测试卷含解析

湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺预测试卷第1题：单选题(本题1分)两个工程项目投资方案互斥，但计算期不同，经济效果评价时可以采用的动态评价方法为（）。A.增量投资收益率法、增量投资回收期法、年折算费用法B.增量投资内部收益率法、净现值法、净年值法C.增量投资收益率法、净现值法、综合总费用法D.增量投资回收期法、净年值法、综合总费用法第2题：单选题(本题1分)关于优先股的说法，正确的是（）。A.优先股有还本期限B.优先股股息不固定C.优先股股东没有公司的控制权D.优先股股利税前扣除第3题：单选题(本题1分)根据民法典合同编，当事人应互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，（）可以将自己的债务与对方的债务抵销。A.先发生债权的债务人B.后发生债权的债权人C.先发生债权的债权人D.任何一方第4题：单选题(本题1分)（）是按照一定的原则和方式，将定义的功能连接起来，从单个到局部，再从局部到整体而形成的一个完整的功能体系。A.风险清单B.工作流程图C.敏感分析图D.功能系统图第5题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。如投标人少于（）个，不得开标。A.2B.3C.5D.7第6题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限第7题：单选题(本题1分)在资金成本中，具有产品成本性质的部分是指（）。A.优先股股利B.债券利息C.筹资费用D.普通股股利第8题：单选题(本题1分)建筑工程一切险的被保险人的索赔期限，从损失发生之日起不得超过（）。A.1年B.2年C.3年D.5年第9题：单选题(本题1分)某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%。则该技术方案的内部收益率对（）最敏感。A.人工工资B.产品售价C.原材料价格D.建设投资第10题：单选题(本题1分)基于互联网的工程项目信息平台基本功能和拓展功能分别是（）。A.日历和任务管理和日历和任务管理B.日历和任务管理和多媒体的信息交互C.多媒体的信息交互和项目通信与协同工作D.项目通信与协同工作和项目通信与协同工作第11题：单选题(本题1分)某企业借款2000万元，期限3年，年利率10%，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第三年末应计的利息为（）万元。A.662B.266C.200D.626第12题：单选题(本题1分)某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.一定小于C.一定大于D.可能大于也可能小于第13题：单选题(本题1分)（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资第14题：单选题(本题1分)施工承包单位风险最小的合同计价方式是（）。A.总价合同B.百分比酬金合同C.单价合同D.目标成本加奖罚合同第15题：单选题(本题1分)承包企业项目成本考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核，下列属于项目经理部可控责任考核指标的是（）。A.项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本B.项目设计成本降低额=项目设计成本降低额／项目设计合同成本×100%C.目标总成本降低额=项目经理责任目标总成本-工程竣工结算总成本D.施工责任目标成本实际降低额=项目施工合同成本-工程竣工结算总成本第16题：单选题(本题1分)根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程变更不包括（）。A.取消合同中任何一项工作转由建设单位实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线D.改变已批准的施工工艺或顺序第17题：单选题(本题1分)建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.4第18题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第19题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，出现下列情况时，应由发包人负责赔偿的是（）。A.工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B.在施工场地内造成的第三者人身伤亡C.在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡D.在施工场地毗邻地带造成的第三者财产损失第20题：单选题(本题1分)下列关于调整所得税计算的说法正确的是（）。A.息税前利润乘以所得税率B.经营收入乘以所得税率C.利润总额乘以所得税率D.税后利润乘以所得税率第21题：单选题(本题1分)PMC管理模式可以能显著降低建设投资，以下不属于达到此目的措施是（）。A.优化设计方案B.选择合适的合同方式C.多项目采购协议及统一的项目采购协议D.现金管理及现金流量优化第22题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件》（2017年版），勘察合同条款由（）组成。A.通用合同条款和专用合同条款B.协议书、通用合同条款和专用合同条款C.合同协议书、履约保证金D.协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约保证金第23题：单选题(本题1分)工程项目的多次计价是一个（）的过程。A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B.逐步深入和细化，逐步接近实际造价C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价第24题：单选题(本题1分)发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期的，缺陷责任期最长不超过（）。A.1年B.2年C.3年D.5年第25题：单选题(本题1分)投资方案经济效果评价中，利息备付率是指（）。A.息税前利润与当期应付利息金额之比B.息税前利润与当期应还本付息金额之比C.税前利润与当期应付利息金额之比D.税前利润与当期应还本付息金额之比第26题：单选题(本题1分)根据企业所得税征收的相关规定，说法不正确的是（）A.一般企业所得税率为25%B.对于符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税C.对于符合条件的小型微利企业，减按15%的税率征收企业所得税D.国家需要重点扶持的高新技术企业按15%税率征收企业所得税第27题：单选题(本题1分)下列不同计价方式的合同中，建设单位最难控制工程造价的是（）。A.成本加百分比酬金合同B.单价合同C.目标成本加奖罚合同D.总价合同第28题：单选题(本题1分)关于BT项目经营权和所有权归属说法，正确的是（）。A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府B.经营权属于政府，所有权属于投资者C.经营权和所有权均属于投资者D.经营权和所有权均属于政府第29题：单选题(本题1分)采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于（）家。A.1B.2C.3D.4第30题：单选题(本题1分)某产品的功能与成本关系如右图所示，功能水平F₁、F₂、F₃、F₄均能满足用户要求，从价值工程的角度，最适宜的功能水平应是（）。{图}A.F₁B.F₂C.F₃D.F₄第31题：单选题(本题1分)某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租金和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12%，则月租金为（）万元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47第32题：单选题(本题1分)某企业第1至5年每年初等额投资，年收益率为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（）万元。A.124.18B.148.91C.163.80D.181.82第33题：单选题(本题1分)设备采购合同约定，任何一方不履行合同，应当支付违约金5万元，采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.16B.5C.8D.13第34题：单选题(本题1分)下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是（）。A.成本加浮动酬金合同B.单价合同C.成本加百分比酬金合同D.总价合同第35题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致时，或专用合同条款另有约定外，应以（）为准。A.投标函B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款第36题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人第37题：单选题(本题1分)合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。A.全面履行B.局部履行C.解释说明D.诚实信用第38题：单选题(本题1分)下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。A.处理工程变更B.审核工程概算C.进行工程计量D.编制工程量清单第39题：单选题(本题1分)用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值第40题：单选题(本题1分)某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用3000万元，拟完工程计划费用2900万元，则该工程此时的费用偏差是（）万元。A.－600B.－500C.-400D.400第41题：单选题(本题1分)我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率第42题：单选题(本题1分)对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值。A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率第43题：单选题(本题1分)根据民法典合同编，下列关于定金的说法，正确的是（）A.债务人准备履行债务时，定金应当收回B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约条款第44题：单选题(本题1分)根据《合同法》，当事人一方违约时，首选的违约责任承担方式为（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.定金赔偿第45题：单选题(本题1分)下列关于标底和投标限价的说法中，正确的是（）。A.关系到公共利益、安全的都需要编制标底B.以接近标底为中标条件C.设置最低投标限价作为否决投标的条件D.招标人自行决定是否编制标底第46题：单选题(本题1分)当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段，承诺生效时表示（）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效第47题：单选题(本题1分)下列有关税收的说法中，错误的是（）。A.企业所得税实行25%的比例税率B.国家需要重点扶持的高新技术企业，减按20%的税率征收企业所得税C.符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税D.从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税第48题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，提供施工现场相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位第49题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.21C.28D.35第50题：单选题(本题1分)根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按原价格执行的情形是（）。A.逾期付款的，遇价格上涨时B.逾期付款的，遇价格下降时C.逾期提取标的物的，遇价格上涨时D.逾期交付标的物的，遇价格下降时第51题：单选题(本题1分)某项目评标委员会由7人组成，其中经济、技术等方面的专家人数可能是（）人。A.4B.5C.6D.7第52题：单选题(本题1分)根据现行规定,建筑业一般纳税人适用的增值税税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.17%第53题：单选题(本题1分)下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A.要约邀请在法律上须承担责任B.要约发出时生效，承诺到达时生效C.要约可以撤销但不得撤回D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更第54题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可用来随时了解生产过程中质量变化情况的方法是（）。A.控制图法B.排列图法C.直方图法D.鱼刺图法第55题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。A.28B.14C.15D.25第56题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.设计概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第57题：单选题(本题1分)某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，则静态投资为（）万元。A.2050B.2170C.2230D.2290第58题：单选题(本题1分)按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人第59题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是（）。A.筹措工程建设资金B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债务偿还计划第60题：单选题(本题1分)关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。A.借出资本承担的风险越大，利率就越高B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升C.社会平均利润率是利率的最低界限D.借出资本的借款期限越长，利率就越低第61题：多选题(本题2分)关于流水施工方式特点的说法，正确的是（）。A.施工工期较短，可以尽早发挥项目的投资效益B.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率C.工人连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率D.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命E.工作队伍较多，可能增加总承包单位的成本第62题：多选题(本题2分)以下关于FIDIC《施工合同条件》的说法中，不正确的是（）。A.适用于总价合同形式B.由通用合同条款和专用合同条款组成C.包括合同协议书、投标函格式，但不包含争端裁决协议书格式D.专用条件的起草必须明确和清晰是起草五大黄金原则之一E.在该合同条件下，承包商具有较大的权限第63题：多选题(本题2分)某分部工程双代号网络图计划如下图所示，图中的错误有（）。A.多个起点B.多个终点C.有循环回路D.节点编号有误E.从箭线上引出工作第64题：多选题(本题2分)在工程建设过程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A.公立医院项目B.集体单位的投资项目C.政府投资的铁路项目D.司法机关的办公楼项目E.某企业家投资兴建的工厂第65题：多选题(本题2分)进行工程费用动态监控时，可采用的偏差分析方法有（）。A.横道图法B.时标网络图法C.表格法D.曲线法E.分层法第66题：多选题(本题2分)某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天和第10天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。A.第6天结束检查时，工作B的实际进度不影响总工期B.第6天结束检查时，工作D的总时差尚有2天C.第10天结束检查时，工作F的实际进度会影响总工期D.第10天结束检查时，工作C的实际进度影响工期1天E.在第6天到第10天内，工作D的实际进度加快1天第67题：多选题(本题2分)关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年第68题：多选题(本题2分)分部分项工程成本分析中，“三算对比”主要是进行（）的对比。A.实际成本与投资估算B.实际成本与预算成本C.实际成本与竣工决算D.实际成本与目标成本E.施工预算与设计概算第69题：多选题(本题2分)施工成本管理中成本核算的方法包括（）。A.同步核算法B.表格核算法C.会计核算法D.价值工程法E.技术进步法第70题：多选题(本题2分)某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元／台班，租赁费100元／天，人工工资为50元／工日，窝工补贴20元／工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元第71题：多选题(本题2分)下列关于资金的时间价值的讨论中，正确的是()。A.单利法计算利息没有考虑资金的时间价值B.从投资者的角度来看，利息体现为对放弃现期消费的损失所做的必要补偿C.在通常情况下，社会平均利润率是利率的最低界限D.利率就是利息和本金的比值E.发生在不同时间点上两笔方向、大小相同的资金，其价值不同第72题：多选题(本题2分)下列项目策划内容中，属于项目构思策划内容的有（）。A.工程项目定义B.工程项目定位C.工程项目系统构成D.工程项目融资策划E.工程项目决策第73题：多选题(本题2分)既有法人筹措新建项目资本金时，属于其外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.资本市场发行股票C.企业现金D.企业资产变现E.企业产权转让第74题：多选题(本题2分)建设工程全要素造价管理是指除控制建设工程本身的建造成本外，还应同时考虑对建设工程（）的控制。A.工期成本B.质量成本C.运营成本D.安全成本E.环境成本第75题：多选题(本题2分)根据《建设工程生产管理条例》，下列关于建设单位的责任的说法正确的是（）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程作业环境及施工措施所需费用B.在办理质量监督手续时，应当提供建设工程有关施工措施的资料C.依法批准开工报告的建设工程，可以不办理备案手续D.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，还应当办理备案手续E.实施爆破作业的拆除工程，应当报省级建设主管部门备案第76题：多选题(本题2分)价值指数V1＞1，可能出现这种情况的原因有（）。A.目前成本偏低，不能满足评价对象应具有的功能要求B.功能过剩，已经超过了其应该有的水平C.功能成本比较好，正是价值分析所追求的目标D.功能很重要，但成本较低，不必列为改进对象E.实现功能的条件或方法不佳，致使成本过高第77题：多选题(本题2分)根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，交付竣工验收的建筑工程必须（）。A.具有完整的竣工决算审计报告B.符合规定的工程质量标准C.具有完整的工程技术档案和施工管理资料D.具有经签署的工程保修书E.具有周密的工程保修计划第78题：多选题(本题2分)FIDIC《施工合同条件》基于以（咨询）工程师为核心的管理模式，（咨询）工程师的权限较大。（咨询）工程师的权力是指（）。A.对已完工程部位的质量进行确认B减少承包商的合同工作内容C.发布开工令D.确定变更工程的估价E.审核承包商的索赔第79题：多选题(本题2分)在工程项目设计阶段，形成的计价文件有（）。A.投资估算B.设计概算C.修正概算D.施工预算E.施工图预算第80题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本的常用估算方法有（）。A.头脑风暴法B.类比估算法C.百分比分析法D.参数估算法E.费用模型估算法

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P192本题考查的是经济效果评价方法。计算期不同的互斥方案经济效果的评价：净年值法、净现值法、增量投资内收益率法。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P231知识点：资金筹措的渠道与方式。优先股股息固定，与债券特征相似，但优先股没有还本期限。优先股股东不参与公司的经营管理，没有公司的控制权，不会分散普通股东的控制权。但优先股融资成本较高，且股利不能像债券利息一样在税前扣除。3、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是民法典合同编。除依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的之外，当事人应互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销。4、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P208知识点：功能的系统分析。功能系统图是按照一定的原则和方式，将定义的功能连接起来，从单个到局部，再从局部到整体而形成的一个完整的功能体系。5、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P39知识点：招标投标法实施条例。招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。如投标人少于3个，不得开标；招标人应当重新招标。如投标人对开标有异议，当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。6、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：建设工程质量管理条例。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。7、【正确答案】：B【试题解析】：资金成本具有一般产品成本的基本属性。资金成本是企业的耗费，企业要为占用资金而付出代价、支付费用，而且这些代价或费用最终也要作为收益的扣除额来得到补偿。但是资金成本只有一部分具有产品成本的性质，即这一部分花费计入产品成本，而另一部分则作为利润的分配，不能列入产品成本。（B正确）8、【正确答案】：B【试题解析】：被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过两年。9、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P200知识点：不确定性分析与风险分析。产品售价55＞建设投资50＞原材料价格39＞人工工资30，产品售价因素对内部收益率影响最敏感。10、【正确答案】：B【试题解析】：基于互联网的工程项目信息平台的基本功能包括：通知与桌面管理、日历和任务管理、文档管理、项目通信与协同工作、工作流管理和网站管理与报告留个方面；基于互联网的工程项目信息平台的拓展功能包括多媒体的信息交互、在线项目管理、集成电子商务等功能。11、【正确答案】：A【试题解析】：第三年末应计的利息=2000×（1+10%）3-2000=662万元。12、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是内部收益率与净现值率。内部收益率、净现值均可对独立方案进行评价，且结论是一致的，财务净现值大于0，内部收益率大于基准收益率。13、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。14、【正确答案】：B【试题解析】：注意掌握不同计价方式的合同比较及合同类型的选择。15、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P352知识点：施工成本管理。项目经理部可控责任成本考核指标有：1）项目经理责任目标总成本降低额和降低率；2）施工责任目标成本实际降低额和降低率；3）施工计划成本实际降低额和降低率。16、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P353知识点：工程变更与索赔管理。根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程变更包括以下五个方面：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。17、【正确答案】：C【试题解析】：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。18、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。19、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P319发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。20、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P297这里所指的“所得税”是根据息税前利润（计算时其原则上不受融资方案变动的影响，即不受利息多少的影响）乘以所得税率计算的，称为“调整所得税”。区别于按照税后利润计算的所得税。21、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：PMC管理模式。通过优化设计方案，能实现工程全寿命期成本最低。22、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P139根据国家发展改革委等九部委联合发布的《标准勘察招标文件》（2017年版）中的合同条款及格式，勘察合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约保证金格式。23、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程计价特征。多次计价是个逐步深入、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。24、【正确答案】：B【试题解析】：在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。缺陷责任期最长不超过2年。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P179本题考查的是偿债能力指标。利息备付率也称已获利息倍数，是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与当期应付利息（PI）的比值。26、【正确答案】：C【试题解析】：企业所得税实行25%的比例税率。对于非居民企业取得的应税所得额，适用税率为20%。符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。27、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P316本题考查的是施工招标策划。不同计价方式的合同比较如下图所示。28、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P252知识点：项目融资的主要方式。BT项目中，投资者仅获项目的建设权，而项目的经营权则属于政府，BT融资形式适用于各类基础设施项目，特别是出于安全考虑的必须由政府直接运营的项目。对银行和承包商而言，BT项目的风险比基本的BOT项目大。29、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P313知识点：施工招标方式和程序。采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于3家，否则就失去了竞争意义。30、【正确答案】：B【试题解析】：在一定范围内，产品的生产成本和使用成本存在此消彼长的关系。随着产品功能水平提高，产品的生产成本增加，使用及维护成本降低；反之，产品功能水平降低，其生产成本降低，但使用及维护成本会增加。因此，当功能水平逐步提高时，寿命周期成本呈马鞍型变化。寿命周期成本为最小值时，所对应的功能水平是仅从成本方面考虑的最适宜功能水平。31、【正确答案】：B【试题解析】：【答案】：B32、【正确答案】：B【试题解析】：每年初投资=1000*(P/F，10%，1)*(A/F，10%，5)≈148.91（万元）。33、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。双方约定了定金和违约金，只能选其一，如果选择违约金，守约方可以获得的金额为：8＋5＝13（万）；如果选择定金，根据双倍返还原则，守约方可以获得的金额为：8＋8＝16（万元）。34、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P315本题考查的是合同计价方式。在不同的计价方式中，建设单位最容易控制造价的是总价合同，其次是单价合同，最难的是成本加酬金合同。35、【正确答案】：B【试题解析】：除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。36、【正确答案】：B【试题解析】：施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批37、【正确答案】：D【试题解析】：合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。38、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工方的项目管理。工程发包是工程实施的前提，一般应先熟悉图纸，做好工程量清单、招标控制价编审工作，通过编制工程量清单可以详细了解图纸，发现一些审图时发现不了的问题，可以提前解决，这样可以更准确的掌握投资额，做到早发现、早改进，尽量避免施工实施阶段设计变更及变更引起索赔事项。使施工图预算造价真实、准确。39、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。40、【正确答案】：B【试题解析】：费用偏差=已完工程计划费用(BCWP)－已完工程实际费用(ACWP)=2500－3000=-500（万元）。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P269城镇土地使用税采用定额税率。42、【正确答案】：B【试题解析】：对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用费用现值替代净现值。43、【正确答案】：B【试题解析】：债务人履行债务以后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。44、【正确答案】：C【试题解析】：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。继续履行是合同当事人一方违约时，其承担违约责任的首选方式。45、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35-41招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。如招标人设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。46、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同订立。承诺生效时合同成立。47、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是与项目有关的税收规定。选项B，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。48、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：建设工程安全生产管理条例。建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。49、【正确答案】：C【试题解析】：发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。50、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同履行。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。参见教材P53。51、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P32-35评标委员会的组成。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。52、【正确答案】：C【试题解析】：根据现行规定,建筑业一般纳税人适用的增值税税率9%。53、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是合同订立。选项A，要约邀请不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无须承担责任。选项B，要约到达受要约人时生效；承诺通知到达要约人时生效。选项C，要约可以撤销也可以撤回。选项D，承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。54、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P104本题考查的是工程项目目标控制方法。采用动态分析方法，可以随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。控制图法就是一种典型的动态分析方法。55、【正确答案】：B【试题解析】：根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。56、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2知识点：工程计价特征。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。57、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是静态投资与动态投资。1500+400+150+120=2170（万元）。58、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：建筑法。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。59、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目管理的相关制度。项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。对于这类试题，记住“项目董事会的职权”以区别“项目总经理的职权”较为“经济”。60、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：现金流量和资金的时间价值。利率的高低主要由以下因素决定：（1）社会平均利润率。通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。（2）借贷资本供求情况。借贷资本供过于求，利率下降；反之，利率上升。（3）借贷风险。风险越大，利率也就越高。（4）通货膨胀。通货膨胀越高，利率越高；（5）借贷期限。借款期限长，不可预见因素多，风险大，利率也就高；反之，利率就低。61、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P105本题考查的是流水施工的特点和参数。流水施工方式的特点：（1）施工工期较短，可以尽早发挥投资效益。（2）实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率。（3）连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率。（4）提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命，节约使用过程中的维修费用。（5）降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益。62、【正确答案】：ACE【试题解析】：2021教材P327～328知识点：施工合同示范文本。选项A.C，FIDIC《施工合同条件》适用于土木工程施工的单价合同形式，由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式；选项E，在该合同条件下，咨询工程师具有较大的权限。63、【正确答案】：ACD【试题解析】：2021教材P118~P119知识点：网络图的绘制规则和方法。②⑥⑦之间存在循环回路；箭线出现⑥→⑤指向，节点编号错误。64、【正确答案】：BCE【试题解析】：本题考查的是工程项目的分类。经营性政府投资项目应实行项目法人责任制，非经营性政府投资项目应推行“代建制”；非政府投资项目一般均实行项目法人责任制65、【正确答案】：ABCD【试题解析】：常用偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法66、【正确答案】：ACDE【试题解析】：本题考查的是网络计划执行中的控制。第6天结束检查时，工作D的总时差尚有1天。67、【正确答案】：ADE【试题解析】：知识点：工伤保险和意外伤害保险。选项B错误，有关文件规定，建筑意外伤害保险实行不记名的