2024建设工程施工合同学习

2024建设工程施工合同学习合同编号：__________鉴于甲方为进行某项工程建设，需要乙方提供相应的施工服务，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：____________________1.6工程工期：自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。二、乙方的义务和责任2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工任务。2.2乙方应保证施工过程中的人员安全和工程安全，防止意外事故的发生。2.3乙方应按照约定的质量标准完成施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.4乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。2.5乙方应按照甲方的要求，对施工过程中出现的问题及时进行整改。2.6乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，不得对环境造成污染。2.7乙方应对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密予以保密。三、甲方的义务和责任3.1甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付工程价款。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。3.4甲方应对乙方施工过程中出现的问题及时给予答复。3.5甲方应对乙方施工过程中的人员安全和工程安全予以关注。3.6甲方应对乙方施工过程中的质量问题进行验收。四、工程价款及支付方式4.1乙方向甲方提供的施工服务，双方确认工程价款为人民币____元整（大写：____________________元整）。4.2甲方支付工程价款的方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程价款的____%。（2）工程验收合格后____日内，甲方支付乙方工程价款的____%。（3）剩余工程价款，在工程交付使用后____日内支付。五、工期延误5.1乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.2甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。六、合同的解除和终止（1）乙方严重违反合同约定，影响工程质量、安全或进度。（2）乙方丧失施工资格或法律地位发生变化，影响合同履行。（3）不可抗力因素导致合同无法履行。（1）甲方严重违反合同约定，影响乙方权益。（2）甲方未按约定支付工程价款，经乙方催告后仍不支付。（3）不可抗力因素导致合同无法履行。七、违约责任7.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约责任的计算方法如下：（1）工期延误：按每日工程价款的____%计算违约金。（2）质量问题：按合同约定的质量标准，修复费用由违约方承担。（3）其他违约行为：根据合同约定和实际情况，确定违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。9.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.工程质量验收标准5.工程安全防护措施方案6.工程进度计划7.乙方资质证明文件8.甲方支付凭证9.工程变更协议10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于工期延误的违约行为。2.乙方工程质量不符合约定，属于质量违约行为。3.乙方未按约定支付工程价款，属于支付违约行为。4.甲方未按约定提供施工条件，属于履行违约行为。5.甲方未按约定时间支付工程价款，属于支付违约行为。6.不可抗力因素导致合同无法履行，不属于违约行为，但需根据合同约定协商解决。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的委托人，负责提供工程条件、支付工程价款等。2.乙方：指合同约定的施工人，负责完成工程、保证工程质量安全等。3.工程价款：指双方约定的乙方完成工程应得的报酬。4.工期延误：指乙方未按约定时间完成工程的行为。5.质量违约：指乙方完成的工程质量不符合约定的行为。6.支付违约：指甲方未按约定时间支付工程价款的行为。7.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：乙方应加强施工组织，合理调配人力、物力，确保工程按进度进行。2.工程质量问题：乙方应加强质量管理，严格按照设计要求和施工标准进行施工，及时整改不合格工程。3.工程变更：双方应签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等。4.支付问题：甲方应按约定时间支付工程价款，如有延期，应承担违约责任。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用