2024建设工程承包施工协议书

2024建设工程承包施工协议书合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为明确双方的权利义务，就乙方向甲方提供施工服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________二、合同价格与支付2.1乙方应当按照甲方的要求，完成本合同约定的施工内容。乙方报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方的款项分为三次，具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同报价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同报价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同报价的40%。2.3乙方开具正规税务发票，甲方按照税法规定支付乙方税费。三、施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程按时完成。本工程的施工期限为：自合同签订之日起至______年______月______日止。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。四、施工质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。4.2乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合要求。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的管理制度。5.2乙方应加强施工现场的安全防护，确保施工过程中人员安全。5.3乙方应对施工现场的环境进行保护，防止污染。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同报价的万分之五乘以逾期天数。6.2乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担。6.3甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：已支付款项的万分之五乘以逾期天数。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算明细表4.税务发票5.施工进度计划6.安全生产管理制度7.环境保护措施方案二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程：认定标准为逾期天数超过合同约定的施工期限。2.乙方未按照约定质量完成工程：认定标准为工程验收不合格。3.甲方未按照约定时间支付款项：认定标准为逾期天数超过合同约定的支付时间。三、法律名词及解释：1.建设工程承包施工协议书：指甲方和乙方就乙方向甲方提供施工服务事宜达成的一致协议。2.施工期限：指合同约定的工程完成的时间范围。3.违约金：指一方违约时向另一方支付的赔偿金。4.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为乙方加快施工进度，甲方提供必要的支持和配合。2.工程质量问题：解决办法为乙方进行整改，直至验收合格。3.支付款项延误：解决办法为甲方按时支付款项，如有异议，双方协商解决。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2