2024年一级造价师之建设工程计价题库及参考答案（a卷）

2024年一级造价师之建设工程计价题库第一部分单选题(500题)1、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。

A.单独列项的增值税

B.材料价格预涨费

C.周转材料摊销费

D.各种现场用水、用电费

【答案】：B2、关于标段划分的说法，正确的是()。

A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性

B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接

C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标

D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

【答案】：B3、在国内《标准施工招标文件》的合同条款中，发包人指令加速施工导致承包人的费用增加，由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.业主

D.施工企业单位

【答案】：B4、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发、承包人

【答案】：A5、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）。

A.设计变更增加的费用

B.地下障碍物处理增加的费用

C.利率调整增加的费用

D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】：C6、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》规定，在承包人完成金额累计达到合,同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：A7、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费

【答案】：D8、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费

B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.成套公司的服务费不应计入运杂费

【答案】：A9、在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0．5个辅助用工，0．3个超运距用工，若人工幅度差系数为10％，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日／10m3。

A.5.20

B.5.23

C.5.25

D.5.28

【答案】：D10、编制预算定额人工日消耗量时，预算定额取定运距超过劳动定额取定运距时的用工应计入（）。

A.超运距用工

B.辅助用工

C.二次搬运用工

D.人工幅度差

【答案】：A11、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。

A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误

B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启

C.开标时允许投标人提问但不允许录音

D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

【答案】：D12、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。

A.主要使用农民工修建的乡村公路工程‘

B.为紧急安置灾民而修建的活动板房

C.利用扶贫资金修建的农田水利工程

D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程

【答案】：B13、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（）进行修正。

A.评标委员会

B.招标监督机构

C.招标人

D.投标人

【答案】：A14、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。

A.新产品试制费

B.水文地质勘查费

C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。

【答案】：D15、投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。

A.④②①③

B.③④②①

C.④③②①

D.④③①②

【答案】：C16、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人。

A.项目主管部门

B.发包人

C.承包人

D.发包人或承包人

【答案】：D17、（2014年真题）施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（）。

A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价

B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算

C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整

D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

【答案】：A18、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元。

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575

【答案】：D19、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。

A.国家、地区或行业定额资料

B.工程造价信息、资料和指数

C.计价活动相关规章规程

D.企业定额

【答案】：D20、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是（）。

A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价×9%

B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%

C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人

D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

【答案】：D21、经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76m

A.3.03%

B.3.13%

C.3.20%

D.3.23%

【答案】：D22、下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（）。

A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出

B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分

C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分

D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计人投标人报价中，但不视为投标人所有

【答案】：C23、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。

A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”

B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%

C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%

【答案】：A24、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（）万元。

A.100

B.40

C.200

D.800

【答案】：A25、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。

A.507.00

B.608.40

C.633.75

D.657.00

【答案】：C26、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（）

A.施工排本降水

B.文明安全施工

C.材料二次搬运—

D.环境保护

【答案】：A27、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（）。

A.折旧费

B.维护费

C.人工费

D.动力费

【答案】：C28、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（）

A.制造时的各项支出

B.买进时的各项支出

C.入账时的实际成本

D.取得时的实际成本

【答案】：D29、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。

A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用

B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费

C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项

D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目

【答案】：A30、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。

A.17.5

B.28.0

C.30.0

D.40.0

【答案】：A31、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。

A.2～3

B.3～5

C.6～10

D.8～12

【答案】：C32、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（）。

A.'融资前分折只进行营利能力分析

B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性

C.融资前分析以非折现现金流量分析为主

D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析

【答案】：A33、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。

A.专业工程暂估价

B.暂列金额

C.工程设备暂估价

D.计日工单价

【答案】：D34、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

【答案】：A35、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.工程监理费

【答案】：D36、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

【答案】：C37、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。

A.超运距用工

B.辅助用工

C.现场二次搬运用工

D.人工幅度差

【答案】：C38、在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。

A.超运距用工

B.材料加工用工

C.机械土方工程的配合用工

D.工种交叉作业相互影响的停歇用工

【答案】：D39、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）。

A.最高投标报价法

B.综合评估法

C.报价打分法

D.专项评分法

【答案】：B40、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。

A.建设规模是指工程投资总额

B.工程特征是指结构类型及主要施工方案

C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求

D.施工现场实际情况是指自然地理条件

【答案】：C41、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元，第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6％，期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元。

A.280.96

B.405.00

C.418.66

D.561.92

【答案】：C42、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】：D43、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（）万元。

A.5720

B.6240

C.5760

D.6280

【答案】：C44、下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是（）。

A.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归发包人

B.总承包服务费以发承包双方确认调整的金额计算

C.计日工应按发承包双方签证资料确认的金额计算

D.施工索赔费用应依据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算

【答案】：A45、工程量清单计价模式下，在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，应列于()中。

A.暂列金额

B.基本预备费

C.暂估价

D.工程建设其他费

【答案】：A46、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.项目资本公积

C.应付工资及福利费

D.转出投资

【答案】：D47、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440

【答案】：D48、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。

A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B.工程造价的内容是决定项目决策的基础

C.项目决策的深度影响投资估算的精确度

D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高

【答案】：B49、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】：C50、某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）。

A.02

B.03

C.008

D.001

【答案】：A51、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（）。

A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间

B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间

C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天

D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天

【答案】：D52、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（）

A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用

B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费

C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费

【答案】：B53、（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。

A.工程接收证书

B.竣工结算支付证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书

【答案】：D54、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（）。

A.表达的主要内容

B.表达的主要方式

C.基本使用方法

D.项目划分

【答案】：D55、影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（）。

A.在途天数

B.整理天数

C.保险天数

D.休息天数

【答案】：D56、（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。

A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标

C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息

D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息

【答案】：B57、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。

A.编制项目可行性研究报告的费用

B.新建项目所需办公设备的购置费用

C.竣工验收费

D.建设单位所需临时设施的搭设费用

【答案】：C58、根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）

A.固定资产投资+流动资金

B.固定资产投资+铺底流动资金

C.固定资产投资

D.建设投资

【答案】：C59、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】：B60、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。

A.工程接收证书

B.竣工结算支付书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书

【答案】：D61、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】：A62、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。

A.运输设施费

B.污水处理费用

C.建材运输费

D.土石方工程费

【答案】：B63、安全预评价实行的价格为()

A.市场调节价

B.合同约定价

C.工程变更价

D.工程量清单价

【答案】：A64、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。

A.工程建设其他费

B.建筑安装工程费

C.设备购置费

D.设备及安装工程费

【答案】：C65、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（）。

A.国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准.招标文件.技术规范等确定

B.国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资.税金保险费等，但不包括工人上下班交通费

C.国外承包工程中的材料.设备的来源渠道有2种，即当地采购和国内采购

D.除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械

【答案】：D66、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm*115mm*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。

A.515.56

B.520.64

C.537.04

D.542.33

【答案】：C67、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（）m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228

【答案】：D68、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.预备费

B.工程保险费

C.商誉

D.生产准备费

【答案】：C69、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（）。

A.未达到固定资产标准的设备购置费

B.达到固定资产标准的设备购置费

C.引进设备时备品备件的测绘费

D.引进设备的专利使用费

【答案】：A70、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无"计算基础"和"费率"数值，则（）。

A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额

B.以'定额人工费+定额机槭费'为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费

C.只填写'金额'数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

D.以备注中说明的计算方法，补充填写'计算基础〃和'费率'

【答案】：C71、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。

A.材料材质

B.结构部位

C.工程内容

D.规格尺寸

【答案】：C72、根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。

A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费

【答案】：A73、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45

【答案】：A74、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务

B.未按约定支付工程价款

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

D.不履行合同约定的协助义务

【答案】：A75、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。

A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***

B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***

C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***

D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

【答案】：D76、下列费用中，属于安装工程费用的是()

A.供水设备及其油饰工程的费用

B.对单台设备进行单机试运转的调试费

C.金属结构工程的费用

D.环境绿化工作的费用

【答案】：B77、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

【答案】：B78、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】：C79、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价

【答案】：C80、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。

A.已完工程及设备保护费

B.超高施工增加费

C.大型机械设备进出场及安拆费

D.施工排水、降水费

【答案】：A81、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）。

A.招标人提供的措施项目清单

B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计

C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要

D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计

【答案】：D82、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。

A.技术经济标准使用费

B.联合试运转费

C.工程保险费

D.生产准备费

【答案】：A83、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目调增

B.综合单价调高，措施项目调减

C.综合单价调低，措施项目调增

D.综合单价调低，措施项目调减

【答案】：C84、在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是（）。

A.工程定额人工费与机械费之和

B.工程定额人工费

C.工程定额人工费、材料费与机械费之和

D.分部分项工程费

【答案】：B85、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。

A.50.0

B.51.5

C.71.5

D.66.50

【答案】：C86、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算

B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复

C.缺陷责任期最长不超过3年

D.保修期自实际竣工日期起计算

【答案】：D87、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。

A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价

B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价

C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价

D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用

【答案】：A88、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为28万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。

A.3.152

B.3.370

C.3.376

D.3.876

【答案】：A89、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。

A.建筑安装工程费

B.设备及工、器具购置费

C.建设用地费

D.可行性研究费

【答案】：B90、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.13.32

B.0.075

C.0.114

D.8.772

【答案】：C91、（2016年真题）国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额

【答案】：C92、计时观察法的局限性，是在于（）。

A.观测精度不足

B.观测方法陈旧

C.考虑人的因素不够

D.采用的技术手段落后

【答案】：C93、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（）。

A.开标时允许提问

B.开标时允许解释

C.开标时允许录音

D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝

【答案】：C94、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（）。

A.水土保持、城市绿化费用

B.产权归属本单位的专用道路建设费

C.产权不归属本单位的送变电站建设费

D.产权归属本单位的地下管道建设费

【答案】：C95、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

【答案】：C96、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

【答案】：B97、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）

A.暂定数量

B.暂估金额

C.暂估单价

D.暂估合价

【答案】：C98、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。

A.单项工程竣工验收

B.分部工程竣工验收

C.分项工程竣工验收

D.单位工程竣工验收

【答案】：B99、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。

A.平面形状

B.柱网布置

C.建筑结构

D.建筑系数

【答案】：C100、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。

A.材料费＝材料总重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

B.材料费＝材料净重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

C.材料费＝材料净重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价

D.材料费＝材料总重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价

【答案】：B101、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。

A.停止当期结算

B.自行调整付款计划表

C.与承包人商定减少当期付款额

D.与承包人协商抵减合同总额

【答案】：C102、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】：D103、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.临时公共设施的维持费

B.开工试车费

C.施工管理现场人员的薪金

D.生产前的勘测费用

【答案】：A104、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】：C105、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。

A.②+①+③一④一⑤

B.②一③+①+④一⑤

C.③+①一②十④一⑤

D.①+②+③+④一⑤

【答案】：B106、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。

A.工程设备估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工费

【答案】：A107、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金

【答案】：B108、在用起扣点计算公式T=P-M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指()。

A.起扣点

B.承包工程合同总额

C.工程预付款总额

D.主要材料及构件所占比重

【答案】：C109、在工程量单价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）

A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量

C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致

D.专业工程暂估价由投标人自主报价

【答案】：C110、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。

A.1.93

B.1.60

C.0.63

D.0.52

【答案】：A111、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万。

A.16989.6

B.17910.0

C.18206.4

D.19152.8

【答案】：C112、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。

A.3000

B.7500

C.50

D.20

【答案】：D113、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）

A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金

B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门

C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位

【答案】：D114、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间恰为1个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。

A.13.33

B.13.16

C.13.13

D.12.50

【答案】：B115、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()

A.不能获得补偿

B.延长工期、合理利润

C.延长工期、增加费用

D.延长工期、增加费用、合理利润

【答案】：D116、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。

A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天

C.施工合同签订前第28天

D.施工合同签订前第42天

【答案】：A117、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】：A118、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）组成。

A.各分部分项工程费、单项工程开办费

B.直接工程费、管理费、利润及税金

C.直接工程费、开办费、利润及税金

D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费

【答案】：A119、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（）。

A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日

B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日

C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日

D.宣布此次招标失败，重新组织招标

【答案】：C120、下列费用中，不属于国外雇用工人人工工日单价的是()

A.基本工资

B.住房公积金

C.夜间施工的增加工资

D.工人上下班交通费

【答案】：B121、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。

A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目

B.由承包人支配，按签证价格结算

C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付

D.不同专业预留的暂列金额应分别列项

【答案】：D122、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。

A.勘察设计费

B.施工费用

C.分包合同费用

D.调试、开车服务费

【答案】：A123、在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是（）。

A.施工用电、用水费

B.代理人费用和佣金

C.驻工地工程师办公费

D.完工后清理费

【答案】：B124、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。

A.朱及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】：D125、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min．辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。

A.45

B.50

C.55

D.85

【答案】：C126、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。

A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额

B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整

C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额

D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整

【答案】：A127、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】：D128、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。

A.预算定额的编制较概算定额简化一些

B.表达的主要方式及基本使用方法不同

C.项目划分和综合扩大程度相当

D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额

【答案】：D129、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C.现场统计法

D.理论计算法

【答案】：C130、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】：A131、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。

A.500

B.375

C.300

D.125

【答案】：C132、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。

A.2.00

B.2.26

C.2.30

D.2.60

【答案】：A133、下列内容中属于投资估算分析的是（）。

A.分析主要技术经济指标

B.分析有关参数、率值的选定

C.分析影响投资的主要因素

D.分析估算编制方法

【答案】：C134、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。

A.6.30

B.6.56

C.6.58

D.6.67

【答案】：C135、（2015年真题）根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。

A.基本工作时间

B.辅助工作时间

C.准备与结束工作时间

D.多余工作时间

【答案】：C136、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。

A.采用了明显的不平衡报价策略

B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价

C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价

D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致

【答案】：B137、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是()。

A.安装工程以占设备购置费的百分比表示

B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示

C.构筑物以每立方米的投资表示

D.建设项目以实用功能的单位投资表示

【答案】：A138、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】：B139、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

【答案】：A140、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。

A.是否选择了合理的物料消耗定额

B.是否符合工艺流程的柔性安棑

C.是否使工艺流程中的工序合理衔接

D.是否符合节能清洁要求

【答案】：D141、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.3500

B.2700

C.2780

D.3180

【答案】：B142、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。

A.91.44

B.93.00

C.95.25

D.95.45

【答案】：B143、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。

A.简易计税方法

B.简单计税方法

C.一般计税方法

D.复杂计税方法

【答案】：A144、关于工程定额，下列说法正确的是（）。

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.企业定额是企业内部使用的预算定额

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】：C145、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。

A.EPC总承包

B.交钥匙总承包

C.设计一采购总承包

D.工程项目管理总承包

【答案】：D146、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。

A.1％

B.1.5％

C.3％

D.5%

【答案】：B147、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费台计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8

【答案】：C148、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。

A.417

B.500

C.694

D.833

【答案】：A149、（2019年真题）用于混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7

【答案】：A150、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是()。

A.进口设备原价是指进口设备的到岸价

B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成

C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成

D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分

【答案】：C151、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。

A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准

B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定

C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否

D.大多数工业项目应采用适当先进的标准

【答案】：D152、（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。

A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程

B.超出合同工程范围的工程

C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程

D.为抵御台风完成的临时设施加固工程

【答案】：C153、（2018年真题）因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

【答案】：C154、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。

A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济

B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数

C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性

D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性

【答案】：A155、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。

A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力

B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力

C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力

D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力

【答案】：A156、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。

A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作

B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价

C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行

D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用.扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位

【答案】：A157、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()

A.更准确、完善，但观察技术较复杂

B.更简单、完善，但观察结果准确度较差

C.更准确、简单，但观察结果不太完善

D.更准确、完善，且观察技术较简单

【答案】：A158、某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元。本年度该项目的偿债备付率为()。

A.1.75

B.1.6

C.1.5

D.1.4

【答案】：B159、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3％，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555

【答案】：A160、有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述错误的是（）。

A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制

B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制

C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用

D.可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制

【答案】：C161、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】：A162、根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15％

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】：B163、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括()。

A.法定盈余公积金

B.任意盈余公积金

C.应付利润

D.未分配利润

【答案】：A164、项目规模效益赖以存在的基础是（）。

A.管理技术水平

B.经济水平

C.先进适用的生产技术及技术装备

D.环境条件

【答案】：C165、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。

A.2.54

B.2.74

C.2.75

D.2.94

【答案】：A166、如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（）。

A.1.0%～2.0%

B.2.0%～3.0%

C.3.0%～4.0%

D.3.0%～5.0%

【答案】：D167、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。

A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势

B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求

C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷

D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应

【答案】：C168、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。

A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决

C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交

D.一般项目投标有效期为30～60天

【答案】：B169、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】：A170、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。

A.标高金分析首先应对风险进行评估

B.标高金分析应进行价值增值分析

C.标高金中不包括利润和风险费

D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

【答案】：B171、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

【答案】：B172、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。

A.概算指标法和定额估价法

B.成本计算估价法和概算指标法

C.分部组合估价法和百分比法

D.成本计算估价法和分部组合估价法

【答案】：D173、对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。

A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

C.项目决策的广度影响投资估算的精确度

D.工程造价的数额影响项目决策的结果

【答案】：C174、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是()。

A.发包人原因导致的工程缺陷和损失

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.施工过程发现文物

D.政策变化引起的价格调整

【答案】：C175、已知每㎡墙面所需的勾缝时间为10分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，求1m3一砖半墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.0.111

B.0.073

C.0.027

D.0.058

【答案】：B176、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。

A.特殊设备安全监督检查费

B.供销部门手续费

C.运输包装费

D.外购配套件费

【答案】：D177、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，措施项目清单的编制依据不包括（）。

A.施工现场情况

B.常规施工方案

C.拟定的招标文件

D.施工组织设计

【答案】：D178、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050

【答案】：C179、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点

【答案】：D180、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元/t;乙地供货300t,原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t，运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%，则该工程水泥的材料基价为（）元/t。

A.281.04

B.282.45

C.282.61

D.287.89

【答案】：C181、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证

【答案】：C182、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。

A.购买项目所需土地而发生的费用

B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用

C.建设期投融资产生的利息

D.委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】：C183、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清

C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】：C184、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据

B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破

C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据

D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

【答案】：D185、根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应是（）。

A.投标时

B.签订施工合同时

C.提交工程竣工报告时

D.办理工程移交时

【答案】：C186、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

【答案】：D187、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是（）。

A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量

B.承包人应发催促核对通知书

C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量

D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量

【答案】：A188、在下列各项中，应计入新增固定资产价值的是（）。

A.尚未全部建成的附属辅助工程

B.尚未交付使用的非生产性项目

C.购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具

D.未达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用

【答案】：C189、下列关于投资估算的作用的说法错误的是（）。

A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据

B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据

C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据

D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据

【答案】：D190、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

【答案】：D191、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。

A.运杂费和运输损耗费

B.材料原价和运输损耗费

C.材料原价和运杂费

D.运输损耗费和采购及保管费

【答案】：C192、综合单价确定的步骤：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算综合单价；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③

【答案】：D193、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。

A.120.0

B.240.0

C.243.6

D.367.2

【答案】：C194、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。

A.勘察设计费

B.施工费用

C.分包合同费用

D.调试、开车服务费

【答案】：A195、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日

【答案】：A196、某出料容量750L的砂浆按拌机，每一次循坏工作中，运料、装料、揽拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S,运料和其他时间的交昼时间为50S,机械利用系数为0.8.该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.35.60

B.32.60

C.36.00

D.39.27

【答案】：C197、根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。

A.不迟于约定的开工日期前的7日内

B.不迟于约定的开工日期后的7日内

C.不迟于约定的开工日期前的14日内

D.不迟于约定的开工日期后的14日内

【答案】：A198、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。

A.前期研究、勘测费用

B.施工现场监督的费用

C.工厂投料试车必需的材料费用

D.建筑保险和债券

【答案】：D199、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款

【答案】：D200、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。

A.②⑥①③⑤④

B.④②⑥①⑤③

C.②⑥④①③⑤

D.④⑥②①⑤③

【答案】：A201、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【答案】：D202、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是（）。

A.接受增值电信服务的费用

B.购进报纸、杂志的费用

C.设备、仪器的折旧、大修费用

D.接受修理修配劳务的费用

【答案】：A203、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。

A.137.70

B.155.25

C.186.30

D.207.00

【答案】：A204、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（）。

A.不经济使用材料而损耗过大

B.材料提前交货可能增加的费用

C.新增加投入的材料用量

D.材料运输费的增加

【答案】：C205、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。

A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成

B.概算定额是施工企业在准备施工期间，编制施工组织总设计或总规划时，对生产要素提出需要量计划的依据

C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则

D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明

【答案】：B206、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）。

A.职工退职金

B.冬季取暖补贴

C.夏季防暑降温费用

D.防暑降温饮料费用

【答案】：D207、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额

【答案】：C208、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在()以内。

A.±5％

B.±10％

C.±20％

D.±30％

【答案】：B209、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费、材料费与机械费之和

【答案】：A210、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定期限合同

【答案】：B211、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（）。

A.扩大分项工程指标

B.单位工程指标

C.单项工程指标

D.建设项目综合指标

【答案】：B212、下列适合采用造价信息调整价格差额的工