暖通施工合同常用范本

暖通施工合同常用范本合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________鉴于业主需要对其位于上述地址的暖通系统进行施工改造，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：包括但不限于暖通系统的拆除、改造、安装、调试及验收等。4.工程规模：____________________5.工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。二、合同工期1.开工日期：____年__月__日。2.竣工日期：____年__月__日。3.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工程无法按期竣工，双方可协商顺延工期。三、质量标准1.工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。2.施工过程中，乙方应严格按照设计方案、施工图纸和工程技术规范进行施工。3.工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.支付方式：（1）开工前，业主支付合同价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主支付合同价款的30%。（3）工程验收合格后，业主支付合同价款的20%。（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，业主支付给乙方。五、施工方的义务1.按照约定的时间、质量和标准完成工程。2.施工过程中，确保安全，遵守环保规定，减少对业主正常生活的影响。3.负责办理工程所需的相关手续和配合业主完成相关配合工作。4.工程验收合格后，提供完整的竣工资料和质保服务。六、业主的义务1.按照约定时间支付合同价款。2.为乙方提供施工场地、作业条件和生活保障。3.协助乙方办理工程所需的相关手续。4.工程验收时，按照约定时间提供验收意见。七、违约责任1.乙方未按照约定时间、质量和标准完成工程的，应承担违约责任，向业主支付违约金。2.业主未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。3.双方的其他违约行为，按照法律规定和合同约定承担违约责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.暖通施工设计方案2.施工图纸和技术规范3.工程预算明细表4.工程进度计划表5.竣工资料清单6.质保服务协议7.付款凭证和收据8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量和标准完成工程的，视为违约。2.业主未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。3.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。4.违约行为的认定依据国家相关法律法规、行业标准和合同约定。三、法律名词及解释：1.暖通施工：指暖气、通风和空调系统的施工工程。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.质保金：保留在工程验收合格后的一定比例的合同价款，作为保证工程质量的资金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定合理的工程进度计划，确保各方利益。2.质量问题：严格按照设计方案和施工图纸施工，加强质量监督。3.付款纠纷：明确付款时间和比例，保留相关凭证，确保双方权益。4.工程验收不合格：及时整改，重新验收，确保工程质量。5.争议解决：双方友好协商，如协商不成，依法向法院提起诉讼