建筑工程合同管理

1［单选题,10分］合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）

关系。

A.债权人与债务人

B.代理人与被代理人

C.权利与义务

D.法人与自然人

参考答案：C

2［单选题,10分］施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要

求（）赔偿。

A.施工企业

B.施工企业的法定代表人

C.施工企业的项目经理

D.具体的施工人员

参考答案：A

3［单选题,10分］下列财产中，（）不得抵押。

A.土地所有权

B.土地使用权

C.房屋

D.交通运输工具

参考答案：A

4［单选题,10分］邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。

A.2

B.3

C.5

D.7

参考答案：B

5［单选题,10分］合同争议的解决顺序为（

A.和解一调解一仲裁一诉讼

B.调解一和解一仲裁一诉讼

C.和解一调解一诉讼一仲裁

D.调解一和解一诉讼一仲裁

参考答案：A

6［单选题,10分］根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。

A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后

继续解决以上事项的遗留问题

B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

参考答案：C

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（）。

A.明确投标有效时间不超过18d

B.明确评标原则和评标方法

C.招标文件的修改，可用各种形式通知所有招标文件接收人

D.明确提前工期奖的计算办法

参考答案：BD

8［多选题,10分］建设项目招标投标的意义主要有（）。

A.基本形成了由市场定价的价格机制

B.能够不断降低社会平均劳动消耗水平

C.约选择施工单位的时间

D.于供求双方更好地相互选择

参考答案：ABD

9［多选题,10分］施工招标文件应包括（）内容。

A.投标须知

B.投标函

C.拟签定合同的主要条款

D.投标函的格式及附录

参考答案：BCD

10［多选题,10分］投标文件应当包括的内容有（）。

A.投标函

B.投标邀请书

C.投标报价

D.施工组织设计

参考答案：ACD

1［单选题,10分］设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设

资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,

设计人应（）

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

参考答案：A

2［单选题,10分］施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约

定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A.合同签字日起按投标文件中承诺

B.合同签字日起按招标文件中要求

C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D.合同约定的开工日起按招标文件中要求

参考答案：D

3［单选题,10分］初步评审中的资格评审标准，包括（）等

A.施工方案

B.投标文件格式符合性

C.资质等级

D.报价构成

参考答案：C

4［单选题,10分］按索赔的处理方式，可将索赔分为（）。

A.合同内索赔、合同外索赔

B.工程延误索赔、工程变更索赔

C.工期索赔、费用索赔

D.工程加速索赔、意外风险

参考答案：B

5［单选题,10分］以下关于工程量清单说法不正确的是（）。

A.工程量清单应以表格形式表现

B.程量清单是招标文件的组成部分

C.工程量清单可由招标人编制

D.工程量清单是由招标人提供的文件

参考答案：A

6［单选题,10分］关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）

A.对招标文件进行认真透彻的分析研究

B.对工程量清单内所列工程量进行详细审核

C.对施工图进行仔细的理解

D.认真对待招标单位答疑会

参考答案：B

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］采用工料单价法编制标底时，各分项工程的单价中应包括（）o

A.人工费

B.材料费

C.机械使用费

D.其他直接费

参考答案：ABCD

8［多选题,10分］投标文件的技术性评审包括（）。

A.实质上响应程度

B.质量控制措施

C.方案可行性评估和关键工序评估

D.环境污染的保护措施评估

参考答案：CD

9［多选题,10分］开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括（）。

A.未密封递送的标书

B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书

C.关键内容字迹、无法辨认的标书

D.没有委托代理人印章的标书

参考答案：BC

10［多选题,10分］编制标底应遵循的原则有（）。

A.工程项目划分、计量单位、计算规则统一

B.按工程项目类别计价

C.应包括不可预见费、赶工措施费等

D.应考虑市场变化

参考答案：BCD

1［单选题,10分］建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，（）人，根据招标人的意

图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。

A.公开招标

B.邀请投标

C.邀请议标

D.公开招标和邀请投标

参考答案：D

2［单选题,10分］关于施工招标的范围，下列说法正确的是（）。

A.可以是单位工程的分部、分项工程招标

B.只能是单项工程招标

C.可以是全部工程、单位工程、特殊专业工程招标

D.只能是单位工程招标

参考答案：D

3［单选题,10分］工程施工招标的标底可由（）编制。

A.招标单位

B.施工单位

C.招标管理机构

D.定额管理单位

参考答案：A

4［单选题,10分］设备、材料采购可通过邀请招标方式选定设备、材料供应商。这种方式一

般适用于（）o

A.采购额在100万美圆以上

B.合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长

C.不宜进行公开采购的事项

D.现货采购或价值较小的标准规格产品

参考答案：C

5［单选题,10分］对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，其费用（）。

A.属合同约定幅度以内的，应执行调整后的综合单价

B.属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价

C.由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

D.视为承包人的风险

参考答案：B

6［单选题,10分］工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和

统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。

结算拨付工程款时以（）

A.工程量清单

B.实际工程量

C.包方保送的工程量

D.合同中的工程量

参考答案：B

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］建筑市场的主体包括（）o

A.业主

B.承包商

C.工程监理公司

D.招标代理机构

参考答案：ABCD

8［多选题,10分］成本加酬金合同最适用于以下那些工程（）。

A.边设计，边施工的紧急工程

B.新型工程项目

C.工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程

D.灾后修复工程

参考答案：ABD

9［多选题,10分］（）属于要约邀请

A.寄送的价目表

B.招标公告

C.拍卖公告

D.投标书

参考答案：ABC

10［多选题,10分］工程变更包括（）。

A.工程量变更

B.设计变更

C.新增工程

D.当事人变更

参考答案：ABC

1［单选题,10分］投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和

合价，在开标后，现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（）。

A.允许投标单位补充填写

B.视为废标

C.退回投标书

D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中

参考答案：D

2［单选题,10分］采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位。

A.总得分最低

B.得分最高

C.投标价最低

D.投标价最高

参考答案：B

3［单选题,10分］建设项目总承包招投标，它是指从（）的招投标.

A.从项目建议书开始,到竣工投产、交付使用

B.从可行性研究开始，到竣工投产

C.从破土动工开始，到竣工投产

D.从破土动工开始，到竣工验收

参考答案：A

4［单选题,10分］不属于施工投标文件的内容有（）。

A.投标函

B.投标报价

C.拟签订合同的主要条款

D.施工方案

参考答案：C

5［单选题,10分］评标活动应遵循（）原则

A.竞争优先

B.公平、公正、科学择

C.质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行

D.规范性与灵活性相结合

参考答案：B

6［单选题,10分］中标通知书发出（）内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等

签订工程施工合同。

A.15天

B.20

C.25

D.30

参考答案：D

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］根据《招标投标法》中招标程序的规定，在发售招标文件之前需要进行的

工作包括（）。

A.发布招标公告或发出投标邀请书

B.对潜在投标人进行资质审查

C.组织投标人踏勘现场

D.成立招标组织

参考答案：ABD

8［多选题,10分］狭义的建筑市场（）。

A.一般指有形建筑市场

B.一般指无形建筑市场

C.它是以工程承发包交易活动为主要内容

D.它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称

参考答案：AC

9［多选题,10分］工程施工招标一般划分为（）三个阶段

A.招标准备

B.招标实施

C.定标签约

D展约

参考答案：ABC

10［多选题,10分］关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）

A.在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项

B.在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据

C.补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果

D.细微偏差不影响投标文件的有效性

参考答案：ABC

1［单选题,10分］公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（）»

A.是否解答投标单位的答疑

B.是否组织现场考察

C.是否公开开标

D.是否进行资格预审

参考答案：B

2［单选题,10分］建筑业企业连续（）年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案：B

3［单选题,10分］一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案：B

4［单选题,10分］在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要

条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（）

A.谈判

B.要约邀请

C.要约

D承诺

参考答案：C

5［单选题,10分］接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（）产生法律约束力。

A.仅对要约人

B.仅对受要约人

C.对双方

D.对双方都不

参考答案：C

6［单选题,10分］FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发

出索赔意向通知。

A.18

B.28

C.36

D.56

参考答案：B

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］《中华人民共和国建筑法》规定，必须取得相应等级的资质证书，方可从

事建筑活动的单位或企业包括（）

A.建筑施工企业

B.勘察单位

C.设计单位

D.设备生产企业

参考答案：ABC

8［多选题,10分］下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行

招标

A.涉及国家安全、国家秘密项目

B.抢险救灾项目

C.使用国际组织或者外国政府资金的项目

D.生态环境保护项目

参考答案：AB

9［多选题,10分］在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（）o

A.组织现场勘察

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

参考答案：BC

10［多选题,10分］采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（）几部分构成

A.分部分项工程费

B.其它项目费

C.措施项目费

D.规费和税金

参考答案：ABCD

1［单选题,10分］根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。

A.投标人所提供的担保有瑕疵

B.投标文件中个别地方存在漏项

C.投标文件中提供了不完整的技术信息

D.标文件签字人不是投标人的法定代表人

参考答案：A

2［单选题,10分］下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是（）。

A.中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

B.中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款

C.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸

D.中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸

参考答案：D

3［单选题,10分］根据我国《招标投标法》投标人（）。

A.不得以低于社会平均成本的报价竞标

B.可以以低于自己企业成本的报价竞标

C.不得以低于自己企业成本的报价竞标

D.即不得以低于自己企业成本的报价竞标，也不得以低于社会平均成本的报价竞标

参考答案：C

4［单选题,10分］开标由（）主持，邀请所有投标人参加。

A.招标人

B.行政监督部门

C.评标委员会代表

D.招标代理机构

参考答案：A

5［单选题,10分］可调整合同价适用于（）的项目。

A.工期较长

B.工期较短

C.合同额较小

D.合同额较大

参考答案：A

6［单选题,10分］按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日之内订立书面

合同。

A.20

B.30

C.25

D.35

参考答案：B

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］投标文件有（）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。

A.大写金额与小写金额不一致

B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书

D.未按招标文件要求提交投标保证金的

参考答案：BCD

8［多选题,10分］所有的合同的订立过程都必须经过（）过程。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.公证

参考答案：BC

9［多选题,10分］《建设工程施工合同（示范文本）》由（）组成。

A.协议书

B.中标通知书

C.通用条款

D.工程量清单

参考答案：AC

10［多选题,10分］施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合

同。

A.建设行政主管部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.工程师

参考答案：BC

1［单选题,10分］邀请招标是一种由招标人选择（）位符合招标条件的供应商或承包商，向其发

出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

A.2

B.4

C.3

D.5

参考答案：C

2［单选题,10分］建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程

的（）。

A.计划价格

B.预期价格

C.实际价格

D.合同价格

参考答案：B

3［单选题,10分］申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位

资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

参考答案：A

4［单选题,10分］施工招标文件的内容一般不包括（）。

A.工程量清单

B.资格预审条件

C.合同条件

D.投标须知

参考答案：B

5［单选题,10分］投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企

业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报（）。

A.高单价

B.低单价

C.原单价

D.市场价

参考答案：A

6［单选题,10分］招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标

人（）。

A.应当按照合同约定履行义务，完成中标项目

B.可将中标项目分解后分别向他人转让

C.可向他人转让中标项目

D.可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成

参考答案：A

7［单选题,10分］按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（）

A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

C.因承办商施工原因造成的爆炸

D.汇率变化

参考答案：D

二、多选题（本大题共3小题，共30分）

8［多选题,10分］索赔文件包括（）

A.证据部分

B.论证部分

C.总述部分

D.索赔款项（或工期）计算部分

参考答案：ABCD

9［多选题,10分］招标代理合同的数据信息管理包括（）。

A.信息沟通机制的建立

B.信息的搜集和处理

C.信息的来源

D.信息的检索

参考答案：ABD

10［多选题,10分］监理人应当代表发包人依法对（）等方面进行监督。

A.质量

B.建设工程的设计要求和施工质量

C.服务

D.工期

参考答案：BD

1［单选题,10分］建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向

委托人赔偿的原则是（）。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

参考答案：C

2［单选题,10分］型设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工

程设计合同》（二）［GF—2000—0210］与（一）［GF—2000—0209］中条款内容差异的主要原因

是由于《建设工程设计合同》（二）［GF—2000—0210］委托的工作内容不同，即承包工程项

目的

A.勘察、设计

B.设计、施工

C.专业工程设计

D.民用建筑工程设计

参考答案：C

3［单选题,10分］承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。

A.单项索赔和总索赔

B.工期索赔和费用索赔

C.单项索赔和工期索赔

D.总索赔和费用索赔

参考答案：B

4［单选题,10分］投标文件一般情况下（）附带条件

A都带

B.不能带

C.上级批准可带

D.以上都不对

参考答案：B

5［单选题,10分］设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（）。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.直接发包

参考答案：B

6［单选题,10分］单项金额在（）万元以上的设计项目必须招标。

A.50

B.100

C.200

D.3000

参考答案：A

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］监理合同管理要点（）。

A.工作范围管理

B.监理人员管理

C.服务质量管理

D.监理费用管理

参考答案：ABD

8［多选题,10分］设计咨询合同的特点有（）。

A.设计咨询活动具有较强的专业属性

B.设计咨询活动的专一性、

C.工程设计咨询合同的标的具有特殊性

D.设计咨询工作服务具有综合性

参考答案：ACD

9［多选题,10分］违约管理主要包括（）0

A.违约行为的防范

B.违约行为的制止

C.损失的处理

D.及时行使抗辩权

参考答案：ABD

10［多选题,10分］通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）o

A.本施工企业主营和兼营能力之外的项目

B.工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

C.本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大

D.本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

参考答案：ABCD

1［单选题,10分］公开招标在开标时，应当由（）

A.招标监督机构主持，所有投标人自愿参加

B.招标监督机构主持，投标人自愿参加

C.招标人主持，所有投标人均应参加

D.招标人主持，投标人自愿参加

参考答案：C

2［单选题,10分］据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开

工日期.

A.需承包人书面通知工程师

B.应经建设行政主管部门批准

C.应经工程师批准

D.需承包人书面通知发包人

参考答案：A

3［单选题,10分］依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采

购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担.

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人分别

参考答案：A

4［单选题,10分］在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标.

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

参考答案：C

5［单选题,10分］施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人

的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

参考答案：C

6［单选题,10分］如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工

合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

参考答案：A

7［单选题,10分］甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级

资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（）资质确定等级。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：B

8［单选题,10分］工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和

统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算

拨付工程款时以（）为依据。

A.工程量清单

B.实际工程量

C.承包方报送的工程量

D.合同中的工程量

参考答案：B

二、多选题（本大题共2小题，共20分）

9［多选题,10分］公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标

外还有（）。

A.发投标邀请书

B.资格预审

C.发放招标文件

D.签订合同

参考答案：BCD

10［多选题,10分］在工程项目招标中，可采取的主要方式有（）。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.直接发包

参考答案：AB

1［单选题,10分］在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（）承担。

A.业主

B.承包商

C.监理单位

D.业主和承包商共同

参考答案：B

2［单选题,10分］国际上把建设监理单位所提供的服务归为（）服务。

A.工程咨询

B.工程管理

C.工程监督

D.工程策划

参考答案：A

3［单选题,10分］建筑市场的进入，是指各类项目的（）进入建设工程交易市场，并展开建

设工程交易活动的过程。

A.业主、承包商、供应商

B.业主、承包商、中介机构

C.承包商、供应商、交易机构

D.承包商、供应商、中介机构

参考答案：B

4［单选题,10分］一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案：B

5［单选题,10分］应当招标的工程建设项目在（）后，己满足招标条件的，均应成立招标组

织，组织招标，办理招标事宜

A.进行可行性研究

B.办理报建登记手续

C.选择招标代理机构

D.发布招标信息

参考答案：B

6［单选题,10分］下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利

益、公共安全的公用事业项目的是（A）。

A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目

B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目

C.商品住宅，包括经济适用住房

D.科技、教育、文化等项目

参考答案：A

二、多选题（本大题共4小题，共40分）

7［多选题,10分］建筑市场的主体是（）.

A.业主

B.承包商

C.工程咨询服务机构

D.建筑产品

参考答案：ABC

8［多选题,10分］国际承包工程的合同计价方式有（

A.BOT

B.固定总价

C.单价合同

D.成本加酬金

参考答案：BCD

9［多选题,10分］法人应当具备的条件（）

A.有行政主管部门的明确授权

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称，组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

参考答案：BCD

10［多选题,10分］在代理中，通常涉及三方关系）

A.代理人

B.利益相关人

C.被代理人

D.第三人

参考答案：ACD

1［简答题,10分］有效的合同是否一定能够取得工程款？

参考答案：

有效的合同不一定能够取得工程款，这取决于工程的质量，合同有效但工程质量不合格的，

工程能够修复的进行修复，修复后符合质量要求的，发包方应支付工程款，工程不能修复的

不能取得工程价款。以上两个问题反映建设工程合同的效力服从于质量要求即质量至上原则

2［简答题,10分］工程未经验收发包人擅自使用的，承包人是否可对质量一概不负责任？

参考答案：

最高院司法解释第十三条规定，承包人应在合理的使用寿命内对地基基础工程及主体结构存

在的质量问题承担责任。合理的使用期限根据设计规范确定。大型建筑为一百年以上，普通

的民用建筑五十年，次要的一般建筑为二十五年。

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］合同公证与鉴证的相同点是目的、原则、内容

A.正确

B.错误

参考答案：正确

4［判断题,10分］勘察设计的优劣对工程项目建设的成败没有多大影响

A.正确

B.错误

参考答案：错误

5［判断题,10分］设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］双务合同

参考答案：

是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同

7［名词解释题,10分］缺陷通知期

参考答案：

从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的

扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是

参考答案：

定金

9［填空题,10分］合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。

参考答案：

结算和清理

10［填空题,10分］某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应

当由（）提出。

参考答案：

设计单位

1［简答题,10分］哪些情况下工期可以顺延？

参考答案：

发包人未按专用条款约定提供图纸及开工条件；2、发包人未按约定支付进度款、工程款致

使施工不能正常进行;3、工程师未按合同约定办理批准手续等致使工程不能正常进行的;4、

因设计变更而工程量增加；5、一周内因非承包人原因造成工程停工，停工待机时间超过八

小时的；6、不可抗力；7、其他情况

2［简答题,10分］建设工程合同的哪些情况会导致合同无效？

参考答案：

同法第52条规定了无效合同的五种情形，（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，

损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非

法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。根据建设工

程的特点，最高人民法院对建设工程施工违反法律、行政法规的情形作了特别规定：（一）

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有

资质的建筑施工企业名义的

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］合同的形式有书面，口头。

A.正确

B.错误

参考答案：正确

4［判断题,10分］一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对技术复

杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段

A.正确

B.错误

参考答案：正确

5［判断题,10分］勘察任务可以单独发包给具有相应资质的勘察单位实施，也可以将其包括

在设计招标任务中

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］建设工程监理

参考答案：

是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管

部门批准的工程项目建设文件.建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施

的专业化监督和管理

7［名词解释题,10分］不安抗辩权

参考答案：

是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能

时，享有中止履行的权利

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］由于第三方原因造成的损失，承包商应向（）进行索赔。

参考答案：

业主

9［填空题,10分］建设单位在（）中承担了项目的全部风险

参考答案：

成本加酬金合同

10［填空题,10分］合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的

前提是当事人提交（）o

参考答案：

仲裁协议书

1［简答题,10分］按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。

参考答案：

按工程需要提供非夜间施工使用的照明

2［简答题,10分］简述无权代理的主要表现形式

参考答案：

权代理主要有以下几种情况：⑴根本无权的代理。（2）授权行为无效的代理。⑶超越代理权

范围进行的代理⑷代理权消亡以后的代理

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类

A.正确

B.错误

参考答案：正确

4［判断题,10分］只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式

A.正确

B.错误

参考答案：正确

5［判断题,10分］公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长、费用高

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］行为

参考答案：

指人的有意识的活动

7［名词解释题,10分］委托代理

参考答案：

代理权来源于被代理人的委托行为的

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（）。

参考答案：

设计人收到定金日

9［填空题,10分］在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于

（）

参考答案：

5年

10［填空题,10分］依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采

购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。

参考答案：

发包人

1［简答题,10分］通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类

参考答案：

可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更

2［简答题,10分］简述《建设工程施工合同）中工程进度款支付的程序

参考答案：

工程款的支付程序为：（1）在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度

款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。（2）调整的合同价

款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同

期调整支付。（3）发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发

出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期

付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第

15天起应付款的贷款利息。⑷发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延

期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，监督招标人按法定

程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人

依法选择中标人的活动

A.正确

B.错误

参考答案：错误

4［判断题,10分］停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

A.正确

B.错误

参考答案：错误

5［判断题,10分］承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］效力待定合同

参考答案：

指合同虽然已经成立，但因并不完全符合有关合同生效要件的规定，因此其能否生效，尚未

确定，一般须经有权人追认才能生效合同

7［名词解释题,10分］经济法律关系的内容

参考答案：

指经济法律关系主体享有的经济权利和承担经济义务

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖

参考答案：

工程所在地

9［填空题,10分］供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应

采用（）计算交货数量

参考答案：

查点法

10［填空题,10分］（）不能作为承包商的索赔证据，也不是合同文件的组成部分

参考答案：

招标文件

1［简答题,10分］FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么

参考答案：

FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④合

同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。（每项0.5分，共4分）应当

说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的

2［简答题,10分］简述合同的法律特征。

参考答案：

当事人地位的平等性（2）主体的广泛行（3）缔约的自愿性（4）意思表示的一致性（5）

法律约束性

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由

此造成的损失，相应顺延工期

A.正确

B.错误

参考答案：正确

4［判断题,10分］停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

A.正确

B.错误

参考答案：正确

5［判断题,10分］停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由

发包人承担违约责任

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］工程索赔

参考答案：

指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他

非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要

求的行为

7［名词解释题,10分］固定总价

参考答案：

合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清

楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）

承担保证责任

参考答案：

一般保证

9［填空题,10分］在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。

参考答案：

发包人

10［填空题,10分］公证机关进行公证一般适用（）原则。

参考答案：

诚实信用

1［简答题,10分］抵押与质押的一个重要区别

参考答案：

抵押不转移占有，而质押必须转移占有

2［简答题,10分］合同法规定,在对方出现哪四种情况时，可行使不安抗辩权

参考答案：

①经营状况严重恶化；②转移财产、抽离资金以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或可

能丧失履行债务能力的其他情形

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］索赔发生的工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多

A.正确

B.错误

参考答案：错误

4［判断题,10分］总索赔比单项索赔要更易处理和解决

A.正确

B.错误

参考答案：错误

5［判断题,10分］工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正

A.正确

B.错误

参考答案：错误

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］无效合同

参考答案：

合同的订立会对国家、社会或他人的利益形成不利影响

7［名词解释题,10分］索赔

参考答案：

指在合同履行过程中对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成实际损失，向

对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣

工检验，工程师应以（）签发接收证书。

参考答案：

本该进行检验日

9［填空题,10分］依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程

师递交（）o

参考答案：

索赔意向通知

10［填空题,10分］工程建设中的权、责关系必须以（）为基础，任何一方只能向和自己有合同

关系的对方提出承担违约责任的要求

参考答案：

合同关系

1［简答题,10分］施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负

责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）o

参考答案：

发包人追加合同价款，相应顺延工期

2［简答题,10分］按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖

参考答案：

工程所在地

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］预付款的金额不少于合同价22%

A.正确

B.错误

参考答案：正确

4［判断题,10分］预付款保函金额要大于预付款额

A.正确

B.错误

参考答案：正确

5［判断题,10分］要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］保留金

参考答案：

用于承包商违约赔偿费

7［名词解释题,10分］合同风险

参考答案：

合同中的以及由合同引起的不确定性。

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛

盾时，应按（）顺序解释。

参考答案：

合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

9［填空题,10分］单机无负荷试车的确认权在

参考答案：

工程师

10［填空题,10分］工程质量保修期限，应（）的时间确定

参考答案：

由双方约定且不低于法定标准

1［简答题,10分］法人应当具备哪些条件

参考答案：

依法成立，有必要的财产或者经费，有自己的名称•组织机构和场所，能够独立承担民事责

任

2［简答题,10分］监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类？

参考答案：

1正常工作。专用条款内注明的委托监理工作范围和内容属于正常的监理工作。2）附

加工作。与完成正常工作相关在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。3）额

外工作。指服务内容和附加工作以外的工作不超过42天的准缶工作时间。应另行支付附

加监理工作酬金和额外监理工作酬金计算办法应在专用条款内予以约定

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］设计合同履行过程中，确定设计参数的取值属于设计人的责任

A.正确

B.错误

参考答案：正确

4［判断题,10分］无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向仲裁委员会撤销

A.正确

B.错误

参考答案：正确

5［判断题,10分］在合同权利义务终止的原因中，债务清偿是最主要和最常见的原因

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］非乙因责非乙险，甲方补偿工期延

参考答案：

如果造成了费用增加和总工期延误，只要不属乙方的原因、乙方的责任以及乙方应承担的风

险，除此以外均可要求甲方（发包人）追加合同价款并顺延工期

7［名词解释题,10分］工程变更

参考答案：

指施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围

内的某些工作内容

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］实际的施工期和合同工期总工作天数可以由（）在合同工期的范围内根据实

际情况合理安排

参考答案：

承包人

9［填空题,10分］除承包人、发包人以外的第三方人员伤亡和财产损失应由（）承担

参考答案：

发包人

10［填空题,10分］建设工程施工合同法律关系的客体是

参考答案：

物

1［简答题,10分］按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条

件

参考答案：

有编制招标文件的能力，已发布招标公告，具有开标场地

2［简答题,10分］建设工程监理招标的特点

参考答案：

招标宗旨是对监理单位能力的选择。报价在选择中居于次要地位，邀请投标人较少

二、判断题（本大题共3小题，共30分）

3［判断题,10分］施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向仲裁机构请求撤

销合同。

A.正确

B.错误

参考答案：正确

4［判断题,10分］在开标时，如果发现投标文件出现未按招标文件的要求予以密封B.投标函

未加盖投标人的企业公章，应按无效投标文件处理

A.正确

B.错误

参考答案：正确

5［判断题,10分］按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程与投标人就投标价

格进行谈判

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题（本大题共2小题，共20分）

6［名词解释题,10分］缔约过失责任

参考答案：

是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信

赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任

7［名词解释题,10分］合同控制

参考答案：

指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合

同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比、分析和纠正的管理

活动

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，属于合同组成部分的有

()()()()()

参考答案：

双方签署的“合同”协议；2)监理委托函或中标函；(3)建设工程委托监理合同标准条件;

(4)建设工程委托监理合同专用条件(5)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

9［填空题,10分］监理工作实施细则不需要经委托人批准，经()审批即可实施

参考答案：

总监理工程师

10［填空题,10分］施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主

管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查

参考答案：

发包人

1［简答题,10分］按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或

解除合同，后果责任

参考答案：

设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金，设计工作不足一半时，按该阶段设计费

的一半支付设计费

2［简答题,10分］按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风

险

参考答案：

业主提供的设计不当造成的损失，程所在国发生战争，放射性污染导致停工

二、判断题(本大题共3小题，共30分)

3［判断题,10分］依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程

师递交现场同期记录

A.正确

B.错误

参考答案：错误

4［判断题,10分］在施工合同中，施工企业的违约责任明显过高的合同属于无效合同。

A.正确

B.错误

参考答案：正确

5［判断题,10分］合同履行中，承担违约责任的方式包括继续履行

A.正确

B.错误

参考答案：正确

三、名词解释题(本大题共2小题，共20分)

6［名词解释题,10分］缔约过失责任

参考答案：

合同尚未成立”系判断是否为缔约过失责任的前提条件

7［名词解释题,10分］工程加速索赔

参考答案：

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。

四、填空题（本大题共3小题，共30分）

8［填空题,10分］法人应当具备（）等条件。

参考答案：

依法成立|有必要的财产或者经费|经上级行政主管机关批准

9［填空题,10分］在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记

之日起生效的包括（）等抵押合同

参考答案：

土地使用权|城市房地产|车辆

10［填空题,10分］在施工合同中，项目经理是（）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人

参考答案：

承包人单位法定代表人

1［论述题,2分］合同法规定,在对方出现哪四种情况时，可行使不安抗辩权

参考答案：

①经营状况严重恶化；②转移财产、抽离资金以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或可

能丧失履行债务能力的其他情形

2［论述题,3分］施工合同风险管理的方式有哪些

参考答案：

约定合同双方的风险范围及责任划分

3［论述题,3分］某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业

主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索

赔工期与费用数据均符合实际）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，

由于图纸修改，造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。

参考答案：

非承包方原因

4［论述题,3分］试述建设工程施工招标程序。

参考答案：

建设工程项目报建|发放招标文件|合同签订

5［论述题,3分］效力待定合同

参考答案：

合同虽然己经成立

6［论述题,3分］述工程转包的危害性

参考答案：

工程建设|不履行

7［论述题,3分］经济法律关系的三要素

参考答案：

主体I客体I内容

8［论述题,3分］依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书

面解释时，监理人可

参考答案：

发出终止合同通知|发出42日仍未得到答复可终止合同

9［论述题