建设工程施工框架协议

建设工程施工框架协议合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主（或委托人、投资人等），乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为平等的合作关系，现就乙方承包甲方建设工程项目施工事宜，达成如下框架协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：__________二、合作原则2.1乙方应严格按照国家和行业相关法律法规、标准规范、设计文件及工程技术要求进行施工。2.2乙方应保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标满足甲方的要求。2.3甲方应按照约定时间支付工程进度款和竣工结算款。2.4双方应积极沟通，协调解决工程实施过程中出现的问题，确保工程顺利进行。三、合同价格及支付3.1双方确认，本框架协议所涉及的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）工程开工后，甲方应在15日内支付预算价的30%作为预付款；（2）工程进度达到25%时，甲方应支付进度款的25%；（3）工程进度达到50%时，甲方应支付进度款的25%；（4）工程进度达到75%时，甲方应支付进度款的20%；（5）工程竣工验收合格并办理竣工结算后，甲方应支付剩余的10%。3.3乙方应按照合同约定，向甲方提供合法、有效的税务发票。四、工程质量及保修4.1乙方应严格按照国家和行业相关质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自验收合格之日起计算，保修期限按照相关法律法规和行业标准执行。4.3乙方应在保修期内，对工程质量问题及时进行维修、更换，确保工程正常使用。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。5.3双方违反合同约定的其他条款，应承担相应法律责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本框架协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本框架协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.工程保修条款6.工程进度计划7.工程质量验收标准8.税务发票及相关税务文件9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。3.乙方未按照国家和行业相关质量标准进行施工，视为违约。4.乙方未按照约定提供税务发票，视为违约。5.甲方未按照约定支付违约金，视为违约。6.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主（或委托人、投资人等）。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.工程量清单：指明细列出工程所需各项材料、工程量及价格的清单。4.保修期限：指工程验收合格后，乙方对工程质量问题承担维修、更换责任的期限。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，确保工程质量符合标准和约定要求。3.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，如有延误，应支付违约金。4.争议发生：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可选择调解、仲裁或向法院起诉。5.保修责任：乙方应在保修期内，对工程质量问题及时进行维修、更换。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的业主（或委托人、投资人等），乙方为具备相应资质和能力的施工单位之间的施工合作。2.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房