建设工程合同协议书范文年

建设工程合同协议书范文年合同编号：__________建设工程合同协议书甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程合同协议书。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同工期2.1工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。第三条合同价款3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款。（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%。（4）剩余款项在工程保修期满后一次性支付给乙方。第四条质量保证4.1乙方应按照约定的工程质量标准完成工程建设，并对工程质量承担责任。4.2工程竣工后，乙方应提交完整的工程技术档案和验收资料。4.3工程保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2甲方未按约定支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并按逾期支付金额每日__________%的标准计算违约金。5.3乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家有关法律、法规的规定，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。7.2双方应保守合同的秘密，不得向第三方泄露合同内容。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.工程保修条款5.工程验收标准和方法6.合同履行过程中产生的所有往来函件和通知二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付工程价款：逾期支付金额每日计算违约金。2.乙方未按约定工期完成工程：按合同总价款的一定比例支付违约金。3.乙方未按约定质量标准完成工程：需重新施工至满足质量标准，并支付违约金。4.双方未按约定保守合同秘密：泄露合同内容导致损失，需承担相应责任。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指接受发包方委托完成工程建设的一方。3.合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的行为。4.违约金：指违反合同约定所需支付的金钱赔偿。5.工程保修：指承包方在一定期限内对工程进行的免费维修。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整工期，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：立即停工，由乙方负责整改至满足质量标准。3.付款争议：查阅合同条款，按照约定支付工程价款。4.合同泄露：立即采取补救措施，必要时追究违约方法律责任。5.不可抗力因素导致合同无法履行：根据不可抗力因素的影响，协商调整合同履行方案。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设等。2.用于规范甲方和乙方