建设施工合同履约保证合同(2024版)

编号：__________建设施工合同履约保证合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设施工合同履约保证合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2适用法律1.3合同宗旨第二章：合同主体2.1发包人2.2承包人2.3保证人第三章：工程概况3.1工程基本情况3.2工程地点3.3工程规模3.4工程投资第四章：保证范围4.1保证内容4.2保证金额4.3保证期限第五章：保证方式5.1保证类型5.2保证责任5.3保证金的缴纳与退还第六章：保证人的权利与义务6.1保证人的权利6.2保证人的义务第七章：承包人的权利与义务7.1承包人的权利7.2承包人的义务第八章：履约行为监督8.1监督机构8.2监督方式8.3违约处理第九章：合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一章：违约责任11.1违约行为11.2违约责任第十二章：合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同失效条件第十三章：其他约定13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修订第十四章：附则14.1合同签订日期14.2合同的有效期14.3合同的副本合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同宗旨本合同旨在确保乙方按主合同的约定履行施工义务，保障甲方合法权益。第二章：合同主体2.1发包人甲方是依法成立并有权发包的法人或其他组织，具备建设施工合同的发包主体资格。2.2承包人乙方是依法成立并有权承包建设施工合同的法人或其他组织，具备履行建设施工合同的资质和能力。2.3保证人保证人是同意为乙方履行主合同提供履约保证的法人或其他组织，与甲方和乙方不存在利益冲突。第三章：工程概况3.1工程基本情况工程名称：____________工程编号：____________工程性质：____________3.2工程地点工程位于____________（详细地址）。3.3工程规模工程规模为____________，包括但不限于：____________。3.4工程投资工程总投资为____________元。第四章：保证范围4.1保证内容保证人保证乙方按主合同约定完成工程，并承担相应的违约责任。4.2保证金额保证金额为____________元。4.3保证期限保证期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。第五章：保证方式5.1保证类型保证人提供全额连带责任保证。5.2保证责任保证人对乙方的违约行为承担保证责任，确保甲方合法权益不受损害。5.3保证金的缴纳与退还保证人应按合同约定缴纳保证金，工程竣工验收合格后，保证金予以退还。第六章：保证人的权利与义务6.1保证人的权利保证人有权要求乙方按主合同约定履行义务，并有权监督乙方的施工行为。6.2保证人的义务保证人应承担连带责任，确保乙方的违约行为导致甲方损失时，保证人及时予以赔偿。第八章：履约行为监督8.1监督机构甲方有权对乙方的施工行为进行监督，确保乙方按主合同约定履行义务。8.2监督方式甲方通过现场巡查、资料审核等方式对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督。8.3违约处理乙方如有违约行为，甲方有权按照主合同约定和本合同约定处理，并要求乙方承担违约责任。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更合同变更需经甲方、乙方和保证人协商一致，并以书面形式签订补充协议。9.2合同解除合同解除需经甲方、乙方和保证人协商一致，并以书面形式确认。第十章：争议解决10.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。10.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为____________；如选择诉讼，管辖法院为____________。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为____________。第十一章：违约责任11.1违约行为11.2违约责任乙方应按照主合同约定和本合同约定承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第十二章：合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件本合同自甲方、乙方和保证人签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件本合同在工程竣工验收合格后终止。12.3合同失效条件第十三章：其他约定13.1合同的转让未经甲方、乙方和保证人同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.2合同的附件本合同附件包括：____________。13.3合同的修订合同修订需经甲方、乙方和保证人协商一致，并以书面形式确认。第十四章：附则14.1合同签订日期本合同签订日期为____________。14.2合同的有效期本合同有效期至工程竣工验收合格日止。14.3合同的副本本合同一式三份，甲方、乙方和保证人各执一份，具有同等法律效力。合同方签字：甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________保证人：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方的材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如有特殊情况需变更供应商，需提前征得甲方同意。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督，要求乙方按照合同约定的工期完成工程。如乙方拖延工期，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。3.甲方对工程质量的监督甲方有权对工程的质量进行监督，要求乙方按照合同约定的质量标准完成工程。如乙方出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并按照合同约定追究乙方的违约责任。4.甲方变更工程内容甲方有权根据实际情况变更工程内容，乙方应按照甲方的要求进行调整。如变更导致乙方增加费用，需提前征得乙方同意，并按照合同约定进行费用结算。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择材料供应商，但需确保供应商的质量、价格、供应时间等符合合同要求。如有特殊情况需变更供应商，需提前征得甲方同意。2.乙方保证工程进度乙方应按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度不受影响。如因乙方原因导致工期拖延，乙方应按照合同约定承担违约责任。3.乙方保证工程质量乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量符合要求。如出现质量问题，乙方应按照合同约定及时整改，并承担相应的违约责任。4.乙方提前通知甲方变更如乙方因特殊情况需变更工程内容，应提前通知甲方，并征得甲方同意。如变更导致甲方损失，乙方应按照合同约定承担赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。中介应及时处理合同履行过程中出现的问题，并报告甲方、乙方。2.第三方中介的权益第三方中介在合同履行过程中，有权要求甲方、乙方提供必要的资料和协助。如甲方、乙方违反合同约定，中介有权要求其承担违约责任。3.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方、乙方协商确定，并在合同中明确。中介费用应在合同约定的时间内支付，如有特殊情况需调整，需提前征得甲方、乙方同意。4.第三方中介的退出第三方中介在合同履行完毕后，有权按照合同约定退出。如甲方、乙方提前解除合同，中介有权按照合同约定要求甲方、乙方支付违约金或其他费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料采购合同4.施工方案5.工程进度计划6.质量保证书7.安全施工保证书8.合同履行监督报告9.工程变更通知10.违约金计算公式11.争议解决机构出具的仲裁协议12.合同解除协议13.合同转让协议14.材料供应商资质证明二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的工期完成工程，认定为延期违约。2.乙方工程质量不符合合同约定，认定为质量违约。3.乙方使用未经甲方同意的材料供应商，认定为供应商违约。4.乙方未按合同约定的施工方案施工，认定为施工方案违约。5.乙方未按合同约定的质量标准施工，认定为质量标准违约。6.乙方未按合同约定的安全标准施工，认定为安全违约。7.甲方未按合同约定的付款方式付款，认定为付款违约。8.甲方未按合同约定的监督方式进行监督，认定为监督违约。9.第三方中介未按合同约定的职责履行，认定为中介违约。三、法律名词及解释：1.发包人（甲方）：指有权发包的法人或其他组织，具备建设施工合同的发包主体资格。2.承包人（乙方）：指有权承包建设施工合同的法人或其他组织，具备履行建设施工合同的资质和能力。3.保证人：指同意为乙方履行主合同提供履约保证的法人或其他组织。4.履约保证：指保证人对乙方的违约行为承担保证责任，确保甲方的合法权益不受损害。5.工期：指合同约定的工程完成的时间。6.质量标准：指合同约定的工程质量要求。7.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。8.争议解决机构：指合同双方约定的解决合同争议的机构，如仲裁委员会或人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应立即通知甲方，并与甲方协商制定补救措施和时间表。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并根据实际情况承担修复费用或赔偿责任。3.材料供应商问题：乙方应及时更换供应商，并确保供应商的质量、价格、供应时间等符合合同要求。4.付款问题：甲方应按照合同约定的付款方式及时支付款项，如遇到付款困难，应及时与乙方沟通协商。5.监督问题：甲方应按照合同约定的监督方式进