桥梁伸缩缝施工合同

桥梁伸缩缝施工合同合同编号：__________桥梁伸缩缝施工合同鉴于：1.甲方为桥梁的业主或管理人，拥有对桥梁进行维修、加固、改造等工作的权利和义务；2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担桥梁伸缩缝施工的工作；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________桥梁伸缩缝施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：桥梁伸缩缝的拆除、更换、安装、调试及验收等全部工作。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量及施工标准完成施工，甲方应按本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条施工期限3.1乙方应在本合同约定的施工期限内完成全部施工内容。施工期限自甲方书面通知乙方开工之日起计算，至乙方完成所有施工内容并经甲方验收合格之日止。3.2乙方如因不可抗力等特殊情况导致无法按期完成施工的，应及时通知甲方，并采取措施减少损失。甲方应视具体情况适当延长施工期限。第四条施工质量4.1乙方应按照国家和行业标准的施工规范、技术要求及本合同约定的施工标准进行施工，保证施工质量。4.2乙方应确保施工过程中不得出现质量问题，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。4.3工程验收合格后，乙方应按本合同约定承担保修责任。第五条合同价款的支付5.1本合同价款分为三次支付：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）乙方完成工程量的60%后，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的40%。5.2乙方应提供合法、有效的税务发票，甲方据此支付合同价款。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的时间、质量、标准完成施工，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。6.2甲方如未按照本合同约定的时间、方式支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。第七条争议解决7.1对于本合同的履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本合同约定的工程验收合格且乙方完成保修责任之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.桥梁伸缩缝施工设计方案2.桥梁伸缩缝施工图纸3.施工组织设计4.施工人员名单及资质证明5.施工材料及设备清单6.施工进度计划7.工程质量保证书8.工程验收标准和方法9.保修条款及相关证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间、质量、标准完成施工，视为违约。2.乙方施工过程中出现质量问题，视为违约。3.甲方未按约定时间、方式支付合同价款，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工，视为违约。5.双方未按约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指桥梁的业主或管理人。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.合同价款：指本合同约定的桥梁伸缩缝施工工程的价款。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.保修责任：指乙方对施工质量问题承担的修复及赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，适当延长施工期限。2.施工质量问题：解决办法：乙方负责修复，并向甲方支付违约金。3.付款延误：解决办法：甲方按时支付合同价款，违约金按照约定计算。4.争议解决：解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，提交法院解决。五、所有应用场景：1.桥梁伸缩缝老化、损坏需要更换的场景。2.桥梁建设过程中需要安装伸缩缝的场景。3