建设工程合同工程款组成

建设工程合同工程款组成合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为进行某项建设工程，乙方具有完成该工程的资质和能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程工期：自__________至__________（含试运行期）。第二条工程款组成（1）建筑工程费：__________元；（2）安装工程费：__________元；（3）设备购置费：__________元；（4）材料费：__________元；（5）咨询费：__________元；（6）保险费：__________元；（7）其他费用：__________元。2.2工程款的计算和支付方式如下：（1）建筑工程费、安装工程费、设备购置费按照合同约定的工程量和单价计算。（2）材料费按照实际发生的数量和单价计算。（3）咨询费按照实际发生的服务内容和时长计算。（4）保险费按照实际发生的保险费用计算。（5）其他费用按照合同约定的项目和标准计算。2.3工程款的支付分为三次，具体支付时间和比例如下：（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，支付工程款的__________%；（2）第二次支付：工程进度达到__________%时，支付工程款的__________%；（3）第三次支付：工程验收合格且交付使用后，支付工程款的__________%。2.4甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供等额的税务发票。2.5工程款支付过程中，如发生争议，双方可协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三条工程质量3.1乙方应按照合同约定的技术标准和质量要求完成工程。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。3.3工程质量问题导致的损失，由乙方承担赔偿责任。第四条工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。4.3甲方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应责任，并支付乙方合理的停工损失。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料采购清单4.设备购置清单5.咨询服务合同6.保险合同7.工程验收标准8.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的技术标准和质量要求完成工程，视为违约。2.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。3.乙方未按合同约定支付工程款，视为违约。4.甲方未按合同约定支付工程款，视为违约。5.双方未履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.建设工程合同：指甲方为进行某项建设工程，乙方具有完成该工程的资质和能力，双方约定乙方向甲方提供工程造价总额的合同。2.工程款：指为完成本合同工程，乙方按合同约定向甲方提供的工程造价总额。3.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。4.停工损失：指因甲方原因导致工程进度延误，乙方产生的合理损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，协商调整施工计划，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。3.工程款支付争议：双方可协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.保密义务纠纷：双方应加强保密意识，签订保密协议，确保商业秘密和机密信息不被泄露。五、所有应用场景：1.适用于甲方进行建设工程，乙方具有完成该工程的资质和能力的情况。2.适用于甲