建筑工程施工合同中英对照

建筑工程施工合同中英对照合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托承包商进行施工；2.承包商愿意承担该工程的施工任务，并按照甲方的要求完成施工；3.双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成一致，特此订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条施工期限2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期延误：如遇不可抗力等特殊情况导致工程无法按照约定的工期完成，承包商应立即通知业主，并采取措施减少损失。工期延误不应超过__________天。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。3.2工程质量验收标准：__________3.3工程质量保证期：__________个月。第四条合同价格4.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式：（1）开工后__________天内，业主支付合同总价的__________%；（2）工程进度达到__________%时，业主支付合同总价的__________%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付合同总价的__________%；（4）剩余款项在质量保证期结束后支付。4.3合同价款调整：如因设计变更、工程量增减等导致合同总价发生变化的，双方应协商调整合同价款。第五条施工材料5.1承包商应按照工程设计和业主的要求选用施工材料。5.2承包商应保证施工材料的质量，并提交材料合格证明。5.3业主有权对施工材料进行检验，如发现不符合合同要求的，有权要求承包商更换或修复。第六条施工安全6.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的要求进行施工。6.2承包商应制定施工安全措施，并负责施工现场的安全保卫工作。6.3发生安全事故时，承包商应立即报告业主，并采取措施防止事故扩大。第七条知识产权7.1工程设计、施工过程中产生的知识产权归业主所有。7.2承包商在施工过程中不得侵犯他人的知识产权。第八条违约责任8.1承包商未按约定工期、质量要求完成工程的，应承担违约责任。8.2业主未按约定支付合同价款的，应承担违约责任。8.3双方的其他违约行为，按照相关法律法规和合同约定处理。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格止。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料合格证明4.安全措施方案5.知识产权证明文件6.补充协议二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：承包商未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.工程质量不符合要求：承包商完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，属于违约行为。3.未按约定支付合同价款：业主未按照合同约定的期限和金额支付合同价款，属于违约行为。4.侵犯知识产权：承包商在施工过程中侵犯他人知识产权的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同总价：指双方约定的人民币金额，为完成工程所需支付的价款总和。3.质量保证期：指承包商对工程质量承担保证责任的期限。4.知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律规定的权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇到不可抗力等特殊情况导致工程无法按照约定的工期完成，承包商应立即通知业主，并采取措施减少损失。工期延误不应超过合同约定的期限。2.工程质量问题：如发现工程质量不符合合同要求的，业主有权要求承包商按照合同约定修复或更换，并有权要求违约金。3.支付问题：如业主未按约定支付合同价款的，承包商有权拒绝继续施工，并有权要求违约金。4.安全事故：如发生安全事故，承包商应立即报告业主，并采取措施防止事故扩大。同时，承包商应承担相应的赔偿责任。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同适用于各类建筑工程项目的施工，包括但不限于住宅、商业、工业等建筑