一级造价工程师《造价管理》2024年河南省驻马店市正阳县深度预测试题含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年河南省驻马店市正阳县深度预测试题第1题：单选题(本题1分)在资金成本中，具有产品成本性质的部分是指（）。A.优先股股利B.债券利息C.筹资费用D.普通股股利第2题：单选题(本题1分)实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A.筹措建设资金并按时偿还债务B.组织编制并上报项目初步设计文件C.编制和确定工程招标方案D.组织工程建设实施并控制项目目标第3题：单选题(本题1分)采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变动情况第4题：单选题(本题1分)投资估算是进行（）的主要依据。A.项目决策、编制工程概算文件和合理控制造价B.项目决策、筹集资金和合理控制造价C.初步设计、可行性分析和合理控制造价D.初步设计、筹集资金和项目决策第5题：单选题(本题1分)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消灭。A.1年B.2年C.3年D.半年第6题：单选题(本题1分)建造一座建筑物A和增加一个空调系统B。建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。则在进行经济效果评价时，该组方案为（）。A.互斥型方案B.互补型方案C.组合一互斥型方案D.混合相关型方案第7题：单选题(本题1分)某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应缴纳土地增值税（）万元。A.180B.200C.240D.300第8题：单选题(本题1分)在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位第9题：单选题(本题1分)某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变，按成本降低幅度考虑，应优先选择的改进对象是（）。A.F1B.F2C.F3D.F4第10题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。A.5000元B.1万元C.2万元D.3万元第11题：单选题(本题1分)下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A.合同的成立，需要经过要约邀请、要约、承诺三个阶段B.要约到达受要约人时生效，承诺通知发出生效C.要约人确定了承诺期限的，要约不得撤销D.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达要约人，要约才能撤回第12题：单选题(本题1分)在资金时间价值的作用下，现金流量图如下图所示，年利率10％，第2期期末可得到的现金流入为（）万元。A.760.8B.880.8C.899.8D.920.8第13题：单选题(本题1分)编制标底属于工程造价管理中（）阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段第14题：单选题(本题1分)进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率第15题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）。A.挣值分析法（EVM）B.关键线路法C.计划评审技术D.工程结构分解法（WBS）第16题：单选题(本题1分)某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.7.84%C.11.84%D.15.79%第17题：单选题(本题1分)某产品用0—4法进行功能评价，打分结果见下表，则零部件C的功能重要性系数是（）。A.0．33B.0．25C.0．27D.0．4第18题：单选题(本题1分)小规模纳税人按照简易计税的，应纳税额应为（）。A.增值税税前×9%B.増值税税后×9％C.增值税税前×3%D.增值税税后×3%第19题：单选题(本题1分)【教材已删除】采用BOT融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（）。A.融资责任小，项目控制权小B.融资责任小，项目控制权大C.融资责任大，项目控制权大D.融资责任大，项目控制权小第20题：单选题(本题1分)下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小第21题：单选题(本题1分)某企业拟筹集资金，其中发行债券1000万元，票面利率12%，发行费率5%，发行价格1100万元，公司所得税率25%。则该债券资金成本率为（）。A.11.48%B.10.42%C.9.47%D.8.61%第22题：单选题(本题1分)下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。A.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法D.因素分析法第23题：单选题(本题1分)某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，其应缴纳的土地增值税是（）万元。A.180B.200C.240D.300第24题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可用来找出工程质量主要影响因素的是（）。A.直方图法B.鱼刺图法C.排列图法D.S曲线法第25题：单选题(本题1分)下列关于财务分析与经济分析的联系和区别的描述错误的是（）。A.财务评价的分析对象是企业或投资人B.财务评价的价格尺度是市场交易价格C.经济分析随着国家财务制度的变更而变化D.经济分析的分析对象是给国民经济带来贡献才作为项目的费用和效益第26题：单选题(本题1分)下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（）。A.适当降低早结算项目的报价B.适当提高晚结算项目的报价C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D.适当提高工程内容说明不清楚的项目清单第27题：单选题(本题1分)下列关于工程造价管理的主要内容，说法正确的是（）。A.审核工程概算属于工程施工阶段造价管理内容B.投资方案经济评价属于策划阶段造价管理内容C.审核施工图预算属于发承包阶段造价管理内容D.编制工程量清单属于竣工阶段造价管理内容第28题：单选题(本题1分)下列关于项目清偿能力指标的说法中，正确的是（）。A.资产负债率越高，表明股东因借入资金获得的收益越大B.偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越低C.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高D.资产负债率中的负债，只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产第29题：单选题(本题1分)关于发达国家和地区工程造价管理的特点，下列说明中正确的是（）。A.美国的ENR造价指数是一个加权总指数，由构件钢材、波特兰水泥、一般施工机械和普通劳动力4种个体指数构成B.ENR指数包括建筑造价指数和安装造价指数，资料来源于20个美国城市和10个加拿大城市C.AIA系列合同条件的核心是“通用条件”，采用不同的计价方式，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合D.AIA合同条件主要采用单价合同，JCT合同体系是英国的主要合同体系之一，主要用于土木工程项目第30题：单选题(本题1分)PPP融资项目中，民营机构的投资回报、成本补偿及合理收益来自（）。A.政府一次性支付购回项目的价款B.项目投入使用后产生的现金流量C.政府购回项目后分期支付产生的现金流量D.项目特许经营期满后的净现金流量第31题：单选题(本题1分)下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。A.处理工程变更B.审核设计概算C.进行工程计量D.编制工程量清单第32题：单选题(本题1分)编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面第33题：单选题(本题1分)下列对于工程设计中价值工程的说法不正确的是（）。A.在建设工程施工阶段应用该方法来提高建设工程价值的作用是有限的B.运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.价值工程法主要是对产品进行功能分析D.在建设工程施工阶段应用该方法来提高建设工程价值的作用是显著的第34题：单选题(本题1分)资本结构是指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。企业运用融资的每股收益分析方法时，（）的资本结构是选择的资本结构。A.每股收益最大B.公司的总价值最高C.总杠杆系数最大D.经营杠杆系数最大、财务杠杆系数最小第35题：单选题(本题1分)下列对于工程设计中价值工程的说法不正确的是（）。A.在建设工程施工阶段应用该方法来提高建设工程价值的作用是有限的B.运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.价值工程法主要是对产品进行功能分析D.在建设工程施工阶段应用该方法来提高建设工程价值的作用是显著的第36题：单选题(本题1分)某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第37题：单选题(本题1分)建设项目工程造价的组合过程是（）。A.分部分项工程单价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价B.单位工程造价→分部分项工程单价→单项工程造价→建设项目总造价C.分部分项工程单价→单项工程造价→单位工程造价→建设项目总造价D.单项工程造价→分部分项工程单价→单位工程造价→建设项目总造价第38题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析评价中，可用来估算费用的方法是（）。A.构成比率法B.因素分析法C.挣值分析法D.参数估算法第39题：单选题(本题1分)某工程经偏差分析得到费用绩效指数CPI＞1，进度绩效指数SPI＜1，则表明（）。A.工程费用超支B.工程进度提前C.已完工程计划费用＜已完工程实际费用D.工程费用节约，工程进度滞后第40题：单选题(本题1分)下列关于关键工作和关键线路的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上的工作总时差均为零第41题：单选题(本题1分)某双代号网络计划如下图所示，图中已标出各节点的最早时间和最迟时间。该计划表明（）。A.工作1-3为关键工作B.工作4-5为关键工作C.工作2-6的总时差为3D.工作7-8的自由时差为0第42题：单选题(本题1分)2016年1月15日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（）。A.2016年1月10日B.2016年1月15日C.2016年1月30日D.2016年1月25日第43题：单选题(本题1分)在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.双代号时标网络计划中无波形线B.单代号网络计划中关键工作组成C.双代号网络计划中由关键节点组成D.双代网络计划中无虚箭线第44题：单选题(本题1分)现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%第45题：单选题(本题1分)价值工程的三个基本要素是指（）A.生产成本、使用成本和维护成本B.必要功能、生产成本和使用价值C.价值、功能和寿命周期成本D.基本功能、辅助功能和必要功能第46题：单选题(本题1分)工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符合优化目标。A.工作间逻辑关系B.工作的持续时间C.工作的开始时间和完成时间D.工作的资源强度第47题：单选题(本题1分)进口关税是以（）为计税依据。A.不动产B.进出口货物的完税价格C.所得税D.营业额第48题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师执业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4第49题：单选题(本题1分)施工承包单位的项目管理实施规划应由（）组织编制。A.施工企业经营负责人B.施工项目经理C.施工项目技术负责人D.施工企业技术负责人第50题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第51题：单选题(本题1分)关于时标网络图法的描述错误的是（）。A.简单.直观B.可用来反映累计偏差和局部偏差C.信息量大，可反映偏差分析所需的资料D.实际进度前锋线的绘制需要有工程网络计划为基础第52题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格的准确数据只有在（）后才能确定。A.后续工程不再发生工程变更B.承包人完成缺陷责任期工作C.工程审计全部完成D.竣工结算价款已支付完成第53题：单选题(本题1分)按照索赔事件的性质分类，因发包人指令承包人加快施工速度而引起的索赔属于()。A.意外风险和不可预见因素索赔B.工程加速索赔C.工程延误索赔D.合同被迫终止的索赔第54题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第55题：单选题(本题1分)经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确的是（）。A.融资前分析应以静态分析为准，动态分析为辅B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析第56题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制暂行规定》，项目法人应在（）正式成立。A.项目建议书批准后B.项目施工总设计文件审查通过后C.项目可行性研究报告被批准后D.项目初步设计文件被批准后第57题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出的比例应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第58题：单选题(本题1分)基于互联网工程项目信息平台具有基本功能和拓展功能两大类，以下属于拓展功能的有（）。A.视频会议B.工作流管理C.网站管理与报告D.日历和任务管理第59题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第60题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉。A.10B.15C.20D.30第61题：多选题(本题2分)评标报告应如实记载以下内容：（）。A.评标委员会成员名单B.开标记录C.符合要求的投标一览表D.废标情况说明E.中标人第62题：多选题(本题2分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的有（）。A.砌体结构工程B.智能建筑工程C.建筑节能工程D.土方回填工程E.装饰装修工程第63题：多选题(本题2分)为有效地组织流水施工，施工段的划分应遵循的原则是（）。A.同一专业工作队在各施工段上的劳动量应大致相等B.各施工段上的工作面满足劳动力或机械布置优化组织的要求C.施工过程数大于或等于施工段数D.施工段的界限应尽可能与沉降缝等相吻合E.流水步距必须相等第64题：多选题(本题2分)定量预测是利用历史成本费用统计资料以及成本费用与影响因素之间的数量关系，通过建立数学模型来推测、计算未来成本费用的可能结果。在成本费用预测中，常用的定量预测方法包括（）的对比。A.技术进步法B.回归分析法C.定率估算法D.加权平均法E.按实计算法第65题：多选题(本题2分)投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B.投标时递交假业绩证明或资格文件C.投标人以行贿手段谋取中标的D.招标人向投标人泄露标底E.假冒法定代表人签名，递交假委托书第66题：多选题(本题2分)以下关于政府采购的说法中，正确的有（）。A.自然人可以组成联合体参加政府采购B.政府采购合同应当采用书面形式C.政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法D.政府采购实行集中采购和分散采购相结合E.对于只能从有限范围的供应商处采购的，应该采用竞争性谈判方式第67题：多选题(本题2分)下列工程项目目标控制方法中，可用来控制工程造价和工程进度的方法有（）。A.香蕉曲线法B.目标管理法C.S曲线法D.责任矩阵法E.因果分析图法第68题：多选题(本题2分)施工图预算的审查内容有（）。A.工程量计算的准确性B.定额的准确性C.施工图纸的准确性D.材料价格确定的合理性E.相关费用确定的准确性第69题：多选题(本题2分)根据我国现行财务制度，企业资产中的待摊费用包括（）。A.一次性购买印花税票B.在产品和产成品C.低值易耗品摊销D.一次性支出固定资产中小修理费E.预付保险费第70题：多选题(本题2分)属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的有（）。A.对供应商采取不同的资格审查或者评审标准B.设定的技术条件与采购项目合同履行无关C.就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息D.要求供应商达到一定的注册资金规模E.限定或者指定特定的专利第71题：多选题(本题2分)建设单位在办理质量监督手续时须提交的资料有（）。A.施工图设计文件审查报告和批准书B.施工、监理合同C.工程勘察成果及设计图纸D.监理规划和施工组织设计E.批准立项的文件第72题：多选题(本题2分)下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）。A.工程项目组织系统B.工程项目系统构成C.工程项目发包模式D.工程项目建设规模E.工程项目融资方案第73题：多选题(本题2分)某人向银行申请住房按揭贷款50万元，期限10年，年利率为4.8%，还款方式为按月等额本息还款，复利计息。关于该项贷款的说法，正确的有（）。A.宜采用偿债基金系数直接计算每月还款额B.借款年名义利率为4.8%C.借款的还款期数为120期D.借款期累计支付利息比按月等额本金还款少E.该项借款的月利率为0.4%第74题：多选题(本题2分)下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（）。A.内部收益率B.利息备付率C.投资收益率D.资产负债率E.净现值率第75题：多选题(本题2分)下列关于关键工作的说明中，正确的有（）。A.总时差为0的工作是关键工作B.双代号网络图中，两端节点为关键节点的工作是关键工作C.持续时间最长的工作是关键工作D.关键工作的实际进度提前或拖后，均会对总工期产生影响E.关键线路上的工作称为关键工作第76题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，由于发包人原因引起的工期延误。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是指（）。A.变更B.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查C.异常恶劣的气候条件D.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务E.因发包人原因导致的暂停施工第77题：多选题(本题2分)下列投资方案指标中，属于静态评价指标的有（）。A.资产负债率B.内部收益率C.偿债备付率D.净现值率E.投资收益率第78题：多选题(本题2分)造价工程师应具有良好的职业道德，遵守（）的原则，以高质量的服务和优秀的业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。A.诚信B.公正C.敬业D.精业E.进取第79题：多选题(本题2分)单位工程的施工组织设计中应对（）专项工程所采用的施工方案进行必要的验算和说明。A.地下工程B.起重吊装工程C.临时工程D.季节性施工E.砌筑工程第80题：多选题(本题2分)计算土地增值税时，不允许从房地产转让收入中扣除的项目有（）。A.取得土地使用权支付的金额B.旧房及建筑物的重置价格C.与转让房地产有关的税金D.房地产开发利润E.房地产开发费用

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：资金成本具有一般产品成本的基本属性。资金成本是企业的耗费，企业要为占用资金而付出代价、支付费用，而且这些代价或费用最终也要作为收益的扣除额来得到补偿。但是资金成本只有一部分具有产品成本的性质，即这一部分花费计入产品成本，而另一部分则作为利润的分配，不能列入产品成本。（B正确）2、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P70（2）项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。3、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是盈亏平衡分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。4、【正确答案】：B【试题解析】：投资估算是进行项目决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据。5、【正确答案】：A【试题解析】：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权，撤销权消灭。6、【正确答案】：B【试题解析】：互补型方案是指在方案之间存在技术经济互补关系的一组方案。某一方案的接受有助于其他方案的接受。根据互补方案之间相互依存的关系，互补方案可能是对称的，如建设一个大型非港口电站，必须同时建设铁路、电厂，他们无论在建成时间、建设规模上都要彼此适应，缺少其中任何一个项目，其他项目就不能正常运行。因此，它们之间是互补型方案，又是对称的。此外，还存在着大量非对称的经济互补关系，如建造一座建筑物A和增加一个空调系统B，建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。7、【正确答案】：C【试题解析】：扣除项目金额的50%、100%、200%分别为200,400,800，增值额为600万元，应缴纳的土地增值税为200×30%+200×40%+200×50%=240。8、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程结算及其审查。工程竣工结算是指施工承包单位按施工合同并经验收合格后，与建设单位进行的最终工程价款结算。在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由具体承包单位编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上，由建设单位审查。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P213本题考查的是功能评价。F4的成本降低额最高，为最优先改进的对象。10、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资质证书变更。工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款。11、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是合同订立。当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段；要约到达受要约人时生效；承诺通知到达要约人时生效；要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。12、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是一次支付的情形。380×（1+10%）2+400×（1+10%）=899.8（万元）。@##13、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程造价管理的主要内容。工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P181基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。15、【正确答案】：C【试题解析】：工程寿命周期成本分析中，对从系统开发到设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析时，可以运用计划评审技术。16、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P239本题考查的是资金成本的计算。Kp=优先股每年股息/[优先股票面值×（1-筹资费费率）]=400×15%/[400×（1-5%）]=15.79%。17、【正确答案】：B【试题解析】：利用0-4评分法，求总得分共计40分，零部件C的功能重要性系数=1+2+3+4/40=0.25。18、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P263本题考查的是与工程项目有关的税收规定。小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式：应纳税额=销售额×征收率。小规模纳税人的标准由国务院财政、税务主管部门规定。小规模纳税人增值税征收率为3%，国务院另有规定的除外。19、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目融资的主要方式。在BOT方式中，民营部门的融资责任大，风险大，关系协调弱，控制权大。20、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P163知识点：现金流量和资金的时间价值。投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P238知识点：资金成本的计算。该债券资金成本率=1000×12%×﹙1-25%）/[（1100×（1-5%）]=8.61%。22、【正确答案】：C【试题解析】：挣值分析法。挣值分析法是对工程项目成本／进度进行综合控制的一种分析方法。该方法通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本挖潜途径指明方向。23、【正确答案】：C【试题解析】：计算增值额：增值额=1000-400=600（万元）；计算增值额与扣除项目金额的比值：600/400=1.5（倍）；按速算扣除法计算时查表可得适用的税率为50%，速算扣除系数为15%：应缴纳的土地增值税=增值额*适用税率-扣除项目金额*速算扣除系数=600*50%-400*15%=240（万元）。24、【正确答案】：C【试题解析】：可用来找出工程质量影响因素的方法包括鱼刺图法和排列图法，但鱼刺图法仅仅能够逐层排查，找出工程质量影响因素，无法确定主要因素、次要因素；而排列图法可以将影响因素分为主要因素、次要因素和一般因素。参见教材P104。25、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价的内容、方法和原则。项目财务分析必须随着国家财务制度的变更而作出相应的变化，而项目经济分析多数是按照经济原则进行评价。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P332经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。27、【正确答案】：B【试题解析】：工程造价管理的主要内容：（1）工程项目策划阶段：按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目的控制造价；基于不同的投资方案进行经济评价，作为工程项目决策的重要依据。（2）工程设计阶段：在限额设计、优化设计方案的基础上编制和审核工程概算、施工图预算。对于政府投资工程而言，经有关部门批准的工程概算将作为拟建工程项目造价的最高限额。（3）工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。（4）工程施工阶段：进行工程计量及工程款支付管理，实施工程费用动态监控，处理工程变更和索赔。（5）工程竣工阶段：编制和审核工程结算、编制竣工决算，处理工程保修费用等。28、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：资产负债率。选项B，偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越高；选项D，资产负债率中的负债指总负债，既包含长期负债也包含短期负债，短期负债能形成企业资产。29、【正确答案】：C【试题解析】：ENR造价指数是一个加权总指数，由构件钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力四种个体指数组成，A项错误；ENR指数资料来源于美国20个城市和加拿大2个城市，B项错误；JCT是英国的主要合同体系之一，主要通用于房屋建筑工程，D项错误。30、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是PPP融资方式。PPP与BOT在本质上区别不大，都是通过项目的期望收益进行融资，对民营机构的补偿都是通过授权民营机构在规定的特许期内向项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报（即建成项目投入使用后所产生的现金流重成为支付经营成本、偿还贷款和提供投资回报等的唯一来源），特许期满后项目将移交回政府（也有不移交的，如BOO）。31、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程造价管理的组织和内容。工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、最高投标限价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。32、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P94本题考查的是工程项目施工组织设计。在安排每班工人数和机械台数时，应综合考虑以下问题：（1）要保证各个工作项目上工人班组中每一个工人拥有足够的工作面（不能少于最小工作面），以发挥高效率并保证施工安全。（2）要使各个工作项目上的工人数量不低于正常施工时所必需的最低限度（不能小于最小劳动组合），以达到最高的劳动生产率。由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。33、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是设计方案的评价与优化。价值工程法主要是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。在建设工程施工阶段应用该方法来提高建设工程价值的作用是有限的。要使建设工程的价值能够大幅提高，获得较高的经济效益，必须首先在设计阶段应用价值工程法，使建设工程的功能与成本合理匹配。也就是说，在设计中应用价值工程的原理和方法，在保证建设工程功能不变或功能改善的情况下，力求节约成本，以设计出更加符合用户要求的产品。34、【正确答案】：A【试题解析】：资本结构是指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。企业运用融资的每股收益分析方法时，每股收益最大的资本结构是选择的资本结构。35、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是设计方案的评价与优化。价值工程法主要是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。在建设工程施工阶段应用该方法来提高建设工程价值的作用是有限的。要使建设工程的价值能够大幅提高，获得较高的经济效益，必须首先在设计阶段应用价值工程法，使建设工程的功能与成本合理匹配。也就是说，在设计中应用价值工程的原理和方法，在保证建设工程功能不变或功能改善的情况下，力求节约成本，以设计出更加符合用户要求的产品。36、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P208本题考查的是价值工程方法。成本系数分别为200/800=0.25，220/800=0.275，350/800=0.4375，30/800=0.0375价值系数分别为：0.25/0.25=1，0.30/0.275=1.09，0.38/0.4375=0.87，0.07/0.0375=1.87，丙部件价值系数最小应优先改进。37、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P2知识点：工程造价及其计价特征。工程造价的组合过程是：分部分项工程单价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。38、【正确答案】：D【试题解析】：对于寿命周期成本的估算，必须尽可能地在系统开发的初期进行。费用估算的方法有：1）费用模型估算法；2）参数估算法；3）类比估算法（应用最广泛的方法）；4）费用项目分别估算法。39、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程费用的动态监控。CPI=已完工程计划费用/已完工程实际费用＞1，已完工程计划费用＞已完工程实际费用，证明工程费用节约；SPI=已完工程计划费用/拟完工程计划费用＜1，已完工程计划费用＜拟完工程计划费用，说明工程进度拖后。40、【正确答案】：A【试题解析】：选项B错误，非关键线路上的工作可能是关键工作。选项C错误，关键线路上允许有虚工作存在。选项D错误，当计划工期等于计算工期时，关键线路上的工作总时差为零。41、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是节点法时间参数的计算。选项A，节点3不是关键节点，所以工作1-3必定不是关键工作。选项B，工作4-5两端均为关键节点，且符合开始节点的最早时间+持续时间=完成节点的最早时间=5+6=11，所以是关键工作选项C，根据图形示意法，右左持=11-3-4=4。选项Ｄ，自由时间左左持＝19-11-6=2.42、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：建设工程质量管理条例。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。43、【正确答案】：A【试题解析】：关于A，找出关键工作之后，将这些关键工作首尾相连，便构成从起点节点到终点节点的通路，位于该通路上各项工作的持续时间总和最大，这条通路就是关键线路。；关于B，单代号网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。44、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资金的时间价值及其计算。实际利率：甲银行实际利率=（1+11%/4）4-1=11.46%；乙银行实际利率=（1+12%/2）2-1=12.36%；所以选择向甲银行贷款。45、【正确答案】：C【试题解析】：价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本3个基本要素。46、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P136本题考查的是网络计划的优化。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。47、【正确答案】：B【试题解析】：进口关税的计税依据以进出口货物的完税价格为计税依据。进〈出〉口货物的完税价格由海关以该货物的成交价格以及该货物运抵中华人民共和国境内输入（输出）地点起卸前的运输及其相关费用、保险费为基础审查确定。48、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P9本题考查的是注册。初始注册为4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为4-1=3年。49、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程项目计划体系。项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。50、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P57本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P358知识点：工程费用的动态监控。时标网络图法具有简单、直观的优点，可用来反映累计偏差和局部偏差，但实际进度前锋线的绘制需要有工程网络计划为基础。52、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P317本题考查的是标准施工招标文件。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。53、【正确答案】：B【试题解析】：工程加速索赔：由于建设单位或监理人指令施工承包单位加快施工速度，缩短工期，引起施工承包单位人、财、物的额外开支而提出的索赔。54、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查格式条款。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。对格式条款的理解发生争议时，应当按照通常理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。55、【正确答案】：C【试题解析】：融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。56、【正确答案】：C【试题解析】：在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。57、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是ppp项目。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。58、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目信息管理。基于互联网的工程项目信息平台的功能分为基本功能和拓展功能两个层次。基本功能包括：通知与桌面管理、日历和任务管理、文档管理、项目通信与协同工作、工作流管理、网站管理与报告。拓展功能包括：多媒体的信息交互、在线项目管理集成电子商务等功能，如视频会议、进度计划和投资计划的网上发布、电子采购、电子招标等功能。59、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198知识点：不确定性分析与风险分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。60、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P41知识点：招标投标法实施条例。如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。61、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P338知识点：施工评标与授标。选项E正确说法为推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。62、【正确答案】：BCE【试题解析】：2021教材P58本题考查的是工程项目的组成。分部工程是指将单位工程按专业性质、建筑部位等划分的工程。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，建筑工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工程。63、【正确答案】：ABD【试题解析】：流水施工段划分一般应遵循下列原则：(1)同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10％～15％。(2)每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求。(3)施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性。(4)施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。(5)对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推。64、【正确答案】：BD【试题解析】：在成本费用预测中，常用的定量预测方法有加权平均法、回归分析法等。选项A.C.E属于成本计划的编制方法。65、【正确答案】：ABE【试题解析】：本题考查的是投标。投标人也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标，包括：使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况；其他弄虚作假的行为。66、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P42知识点：政府采购法。对于只能从有限范围的供应商处采购的，适用于邀请招标的方式。67、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P101~105本题考查的是工程项目目标控制方法。选项A.C，香蕉曲线法和S曲线法可用于控制工程造价和工程进度；选项B.D不属于工程项目目标控制的方法；选项E，因果分析图法是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具。68、【正确答案】：ABDE【试题解析】：2021教材P312本题考查的是概预算文件的审查。施工图预算的审查内容包括：（1）工程量的计算；（2）定额的使用；（3）设备材料及人工、机械价格的确定；（4）相关费用的选取和确定。69、【正确答案】：ACDE【试题解析】：待摊费用是指企业已经支出、但应当由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内（含1年）的各项费用。主要包括：低值易耗品摊销、预付保险费、一次性购买印花税票