建筑施工合同纠纷处理流程

建筑施工合同纠纷处理流程合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为具有相应资质的建筑施工企业，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同价格及支付方式2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2支付方式：（1）双方签订合同后，甲方支付乙方工程预算的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的阶段性节点后，甲方支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。三、工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3乙方如因特殊情况不能按期竣工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。四、质量标准4.1乙方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2乙方应严格按照设计图纸、施工方案和施工技术标准进行施工，确保工程安全、环保、节能要求。五、合同的履行5.1甲方应按照约定时间支付预付款、进度款和剩余工程款。5.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并确保施工场地符合施工要求。5.3乙方应按照约定的工期完成工程，并保证工程质量。六、违约责任6.1甲方未按照约定时间支付预付款、进度款和剩余工程款的，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：未支付金额的1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.施工技术标准4.国家相关法律法规5.行业标准6.工程预算明细表7.进度款支付证明8.竣工验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款和剩余工程款的，认定为违约行为。2.乙方未按照约定工期完成工程的，认定为违约行为。3.乙方工程质量不符合国家相关法律法规及行业标准的，认定为违约行为。4.甲方未提供施工所需的水、电、通信等基础设施，或施工场地不符合施工要求的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指房地产开发商，负责委托乙方进行建筑施工。2.乙方：指具有相应资质的建筑施工企业，负责按约定进行建筑施工。3.合同总价：指双方约定的整个工程的总价。4.预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的工程预算的一部分款项。5.进度款：指甲方在工程进度达到约定的阶段性节点后支付给乙方的款项。6.竣工验收合格：指工程按照设计图纸、施工方案和施工技术标准完成后，经过甲方、乙方及相关部门的验收，达到预定质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付预付款、进度款和剩余工程款：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按照约定时间支付。如协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定工期完成工程：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方加快施工进度。如协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定：甲方可以要求乙方进行整改，必要时可以依法向法院提起诉讼。4.甲方未提供施工所需的水、电、通信等基础设施，或施工场地不符合施工要求：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方尽快解决。如协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商委托建筑施工企业进行建筑施工。2.