洋房建设工程合同范本

洋房建设工程合同范本合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行洋房建设工程事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________洋房建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），甲方分期支付。2.2甲方支付进度款的比例为已完成工程量的70%，具体支付时间及金额按双方协商确定。2.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程决算报告及有关资料，双方按照本合同约定的价格进行结算。第三条工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。3.2工程质量验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。3.3工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。第四条工程进度4.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按期完成。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3甲方应按照约定时间支付进度款，如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的误工费用。第五条安全生产5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保工程施工安全。5.2乙方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期交付部分工程价款的1%向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付进度款的，应按照逾期支付部分工程价款的1%向乙方支付违约金。6.3双方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.安全生产措施方案6.其他与本工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第三方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行洋房建设工程事宜，并聘请第三方进行工程监理，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________洋房建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。第二条甲方的权益与乙方、第三方的义务2.1甲方权益：（1）甲方有权按照合同约定监督乙方的施工过程，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。（2）甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程整改，直至达到验收标准。（3）甲方有权按照合同约定获得乙方提供的工程进度报告、质量报告等相关资料。（4）甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更。2.2乙方义务：（1）乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。（2）乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保工程施工安全。（3）乙方应按照甲方要求提供完整的工程决算报告及有关资料，双方按照本合同约定的价格进行结算。2.3第三方义务：（1）第三方应按照合同约定对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。（2）第三方应对乙方的施工过程进行定期检查，对存在的问题提出整改意见，并监督乙方进行整改。（3）第三方应对乙方的施工过程进行评价，并向甲方提供评价报告。第三条合同价格与支付3.1本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），甲方分期支付。3.2甲方支付进度款的比例为已完成工程量的70%，具体支付时间及金额按双方协商确定。3.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程决算报告及有关资料，双方按照本合同约定的价格进行结算。第四条工程质量与验收4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。4.3工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。第五条工程进度与违约责任5.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按期完成。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.3甲方应按照约定时间支付进度款，如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的误工费用。第六条安全生产与环境保护6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保工程施工安全。6.2乙方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任。6.3乙方应按照甲方要求进行环境保护，确保施工过程不对周围环境造成污染。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.安全生产措施方案6.其他与本工程相关的文件第三方介入的意义第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第三方（咨询方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行洋房建设工程事宜，并聘请第三方进行技术咨询，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________洋房建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。第二条乙方的权益与甲方、第三方的义务2.1乙方权益：（1）乙方有权按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的设计文件、图纸、材料等。（3）乙方有权要求第三方按照合同约定提供技术咨询服务，确保工程的技术问题得到及时解决。（4）乙方有权在合同约定的范围内对工程进行变更。2.2甲方义务：（1）甲方应按照合同约定提供施工所需的设计文件、图纸、材料等，确保乙方的施工顺利进行。（2）甲方应按照合同约定支付工程进度款，确保乙方的施工资金得到及时保障。2.3第三方义务：（1）第三方应按照合同约定提供技术咨询服务，确保工程的技术问题得到及时解决。（2）第三方应对乙方的施工过程进行定期检查，对存在的问题提出整改意见，并监督乙方进行整改。（3）第三方应对乙方的施工过程进行评价，并向甲方提供评价报告。第三条合同价格与支付3.1本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），甲方分期支付。3.2甲方支付进度款的比例为已完成工程量的70%，具体支付时间及金额按双方协商确定。3.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程决算报告及有关资料，双方按照本合同约定的价格进行结算。第四条工程质量与验收4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。4.3工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。第五条工程进度与违约责任5.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按期完成。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.3甲方应按照约定时间支付进度款，如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的误工费用。第六条安全生产与环境保护6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保工程施工安全。6.2乙方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任。6.3乙方应按照甲方要求进行环境保护，确保施工过程不对周围环境造成污染。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签