面包砖施工合作协议

面包砖施工合作协议合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行面包砖施工的有关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、施工期限2.1本工程的施工期限为______天，自双方签订本协议之日起计算。2.2乙方应按合同约定的时间节点完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、质量标准3.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关技术要求进行施工。3.2乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的所有费用。3.3工程验收合格后，乙方应按甲方的要求提供相应的质保书、使用说明书等文件。四、合同价款及支付方式4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并办理完毕移交手续后，甲方支付乙方合同总价款的40%。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料；（2）按照合同约定支付合同价款；（3）协助乙方办理工程验收等相关手续；（4）不得干预乙方的正常施工，不得无故要求停工、改工；（5）按照合同约定接收工程并支付价款。5.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定进行施工，保证施工质量；（2）按照合同约定提交工程进度报告、工程验收报告等相关资料；（3）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全规定；（4）负责施工现场的卫生和环境保护工作；（5）按照合同约定承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.质保书5.使用说明书6.工程验收报告7.工程进度报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成施工，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定，认定为违约行为。4.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，认定为违约行为。5.甲方无故要求停工、改工，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.施工期限：指双方约定的完成工程施工的时间限制。3.质量标准：指乙方施工应达到的技术要求和质量要求。4.违约金：指一方违约时向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全等方面的检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付合同价款：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付价款。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定时间完成施工：乙方应加快施工进度，如因特殊情况无法按时完成，应及时与甲方沟通，协商延期。3.乙方施工质量不符合约定：乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。如乙方拒绝修复或修复不符合要求，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。4.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定。如甲方仍不履行，乙方可依法向法院提起诉讼。5.甲方无故要求停工、改工：乙方应及时与甲方沟通，说明停工、改工的原因和影响。如甲方仍坚持要求停工、改工，乙方可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主，乙方为施工方。