建设工程监理合同范本

建设工程监理合同范本合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就甲方委托乙方承担建设工程监理事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条监理工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程投资估算：__________1.5工程主要建设内容：__________第二条监理范围和内容2.1监理范围：本工程全过程监理，包括勘察、设计、施工、设备安装、调试、验收等阶段。2.2监理内容：（1）对勘察、设计单位的勘察、设计工作进行监督，确保勘察、设计质量；（2）对施工单位的建设行为进行监督，确保施工质量、安全、进度和投资控制；（3）对施工过程中的材料、设备质量进行监督，确保工程材料、设备符合相关标准；（4）对工程验收工作进行监督，确保工程按期验收、投入使用。第三条监理期限3.1监理期限自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格日止。3.2监理过程中，如因委托方原因导致工程延期，监理期限相应顺延。第四条监理费用4.1监理费用为人民币（大写）：__________元（小写）：￥__________元。4.2监理费用的支付方式：（1）合同签订后，委托方支付监理费的50%作为预付款；（2）工程验收合格后，委托方支付剩余的50%监理费用。第五条监理人员的配备和职责5.1乙方应根据工程规模、特点及监理范围，配备具有相应资格和经验的监理人员。5.2乙方监理人员的主要职责：（1）严格执行国家法律法规、行业标准和规范；（2）公正、客观地对工程质量、安全、进度和投资控制等方面进行监督；（3）及时发现和制止施工过程中的违法违规行为；（4）定期向委托方报告工程进度、质量、安全等情况；（5）协助委托方处理工程中的突发事件。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。第七条违约责任7.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程勘察设计合同2.工程施工合同3.工程材料、设备采购合同4.工程验收标准和方法5.监理人员名单及资格证书6.保密协议7.违约金计算方式8.争议解决机构及仲裁条款一、附件列表：1.工程勘察设计合同2.工程施工合同3.工程材料、设备采购合同4.工程验收标准和方法5.监理人员名单及资格证书6.保密协议7.违约金计算方式8.争议解决机构及仲裁条款二、违约行为及认定：1.委托方未按合同约定支付监理费用。2.委托方未按合同约定提供施工场地、施工图纸等必要条件。3.委托方未按合同约定履行合同义务，导致工程延期。4.监理方未按合同约定配备具有相应资格和经验的监理人员。5.监理方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全、进度和投资控制等方面出现问题。6.双方未按合同约定保密对方商业秘密和机密信息。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同关系及合同权利义务的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑行业活动的法律规范总称。3.监理：是指在建设工程的全过程中，对勘察、设计、施工、设备安装、调试、验收等阶段进行监督管理的活动。4.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。5.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.监理方人员不足或资质不符合要求：及时补充符合资质的监理人员，确保监理工作正常进行。2.工程延期：根据实际情况和合同约定，协商确定顺延的监理期限。3.工程质量问题：立即要求施工方整改，严重问题可要求停工，确保工程质量符合标准。4.保密信息泄露：加强保密意识，签订保密协议，对泄露信息的人员进行追责。5.争议解决：按照合同约定的争议解决方式，通过友好协商解决，协商不成的，再向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的监理，包括房屋建筑、市政工程、