苗圃景观施工合同签订判决书

苗圃景观施工合同签订判决书合同编号：__________一、工程内容1.1乙方应按甲方的要求，完成苗圃景观施工项目的设计、施工、竣工、验收及保修等工作。1.2乙方应按照约定的时间、质量、标准完成施工任务，确保工程顺利进行。二、工程质量2.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。2.2乙方应提供合格的施工材料、设备，并对施工过程中的质量问题及时进行整改。2.3工程验收合格后，乙方应按照约定保修期限承担保修责任。三、工程进度3.1乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方应提前通知甲方因不可抗力等原因导致的工期延误，并提供相关证明材料。3.3甲方应按时支付工程进度款，确保乙方正常施工。四、工程费用4.1双方按照约定的单价和工程量计算工程总价款。4.2乙方应提供完整的工程结算资料，甲方按照约定时间审核并支付工程尾款。4.3双方应遵守国家有关税收法律法规，依法缴纳相关税费。五、合同的变更、解除和终止5.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。5.2合同变更、解除或终止后，乙方应按照约定办理相关手续，确保工程顺利进行。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2违约金的具体数额和计算方式，双方可另行约定。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得损害国家、社会公共利益。8.2双方在合同履行过程中，应遵守诚信原则，不得恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________合同编号：__________鉴于委托方委托受托方进行苗圃景观施工，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2付款方式及进度：__________三、合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误及违约责任：__________四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2工程质量保修期为：__________个月。4.3质量争议的处理：__________五、甲乙双方的权利和义务5.1委托方的权利和义务：（1）负责办理工程所需的各项手续和审批事宜；（2）按约定支付工程款项；（3）提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施；（4）协助受托方解决施工过程中的有关问题；（5）不得干涉受托方的正常施工；5.2受托方的权利和义务：（1）按照约定的标准和质量完成工程；（2）按约定时间提交工程进度和付款申请；（3）遵守国家法律法规，确保施工安全；（4）承担施工过程中的侵权责任；（5）协助委托方办理工程验收手续。六、违约责任6.1委托方违约：（1）未按约定时间支付工程款项，应当按照逾期付款金额的__________%支付违约金；（2）未按约定提供施工场地、基础设施等，导致工程无法正常进行，应当承担相应责任；6.2受托方违约：（1）未按约定时间完成工程，应当按照逾期完成工程部分的__________%支付违约金；（2）工程质量不符合约定标准，应当按照约定承担修复费用或者重新施工；七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；8.2合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；8.3本合同签订后，双方应当严格遵守合同约定，共同维护合同的履行。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要进行苗圃景观施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就苗圃景观施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于苗圃建设、绿化种植、景观小品、给排水设施、照明设施等。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。二、合同价格2.1本工程合同总价暂定为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方投标报价应包含工程量清单内所有工程项目的施工费用，包括人工、材料、设备、机械、临时设施、保险、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的进度节点后，甲方支付乙方相应进度款的70%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%尾款。三、工期3.1合同约定的工期为______天。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如有延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。四、施工质量与安全4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方应加强施工现场安全管理，确保施工过程中人员及设备安全。4.3乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，防止环境污染。五、合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如遇特殊情况，需变更或解除合同，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议约定的内容执行。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。6.3甲方未按合同约定支付价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________一、附件列表：1.苗圃景观施工项目设计方案2.施工图纸及相关技术文件3.工程量清单4.施工组织设计5.材料及设备采购合同6.工程保修书7.工程验收标准及方法8.双方签署的合同变更、解除或终止协议9.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。2.乙方未按约定时间、质量、标准完成施工任务，视为违约。3.乙方使用不合格的材料、设备，导致工程质量问题，视为违约。4.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误，视为违约。5.甲方未按约定支付工程尾款，视为违约。6.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工项目：指在苗圃内进行的景观设计与施工活动，包括绿化、硬景、水景、照明等工程。2.甲方：指苗圃景观施工项目的发包方，负责支付工程款项、监督工程进度及质量等。3.乙方：指苗圃景观施工项目的承包方，负责完成工程设计、施工、验收及保修等工作。4.工程进度款：指甲方按照工程进度支付给乙方的款项。5.工程尾款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的剩余款项。6.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方加强沟通，合理安排施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：乙方及时整改，甲方监督并提出整改要求，必要时双方可协商暂停施工。3.材料、设备不合格：解决办法：乙方立即更换合格材料、设备，并承担相应责任。4.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，如发生纠纷，可通过协商或法律途径解决。5.合同变更、解除或终止：解决办法：书面签署相关协议，并经双方确认。五、所有应用场景：1.适用于苗圃景观施工项目的发包方与承包方之间的合同签订。2.适用于规范双方在施工过程中的权利义务及责任。3.适用于确保工程质量、进度、安全等方面的要求。4.适用于解决施工过程中可能出现的违约行为及争议。5.适用于双方在合同履行过程中的沟通与协调。一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算书4.工程进度计划5.质量保修书6.施工资质证书7.施工人员名单8.材料供应合同9.安全防护措施方案10.环境保护措施方案二、违约行为及认定：1.委托方未按约定时间支付工程款项，认定为违约行为。2.委托方未按约定提供施工场地、基础设施等，导致工程无法正常进行，认定为违约行为。3.受托方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。4.工程质量不符合约定标准，认定为违约行为。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同目的不能实现，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工合同：是指委托方委托受托方进行苗圃景观施工的合同。2.合同金额：指合同约定的工程总价款。3.合同工期：指合同约定的工程开工日期至竣工日期的时间段。4.质量保修期：指工程竣工验收合格后，受托方对工程质量承担保修责任的期限。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，按照约定或者依法应当承担的违约责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：如遇到委托方延迟支付工程款项的情况，受托方可以与委托方沟通协商，要求按时支付款项。如协商无果，受托方可以依法向人民法院提起诉讼。2.工程进度延误问题：如遇到受托方延迟完成工程的情况，委托方可以与受托方沟通协商，要求按时完成工程。如协商无果，委托方可以依法向人民法院提起诉讼。3.工程质量问题：如工程质量不符合约定标准，委托方可以与受托方沟通协商，要求修复或者重新施工。如协商无果，委托方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市绿化工程2.公园景观工程3.房地产项目景观配套工程4.校园绿化工程5.道路绿化工程6.私人庭院景观工程7.景区景观工程8.公共景观设施工程9.农业旅游示范园区景观工程10.生态修复与保护工程一、附件列表：1.苗圃景观施工设计图纸2.工程量清单3.材料及设备明细表4.施工组织设计5.施工进度计划6.质量保证书7.安全施工保证书8.环保措施方案9.合同履行过程中产生的所有往来函件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成施工，视为违约。2.乙方施工过程中出现质量问题，视为违约。3.甲方未按合同约定支付价款，视为违约。4.甲方未按合同约定提供施工条件，视为违约。5.甲方未按合同约定履行配合义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工：指根据设计要求，在指定地点进行绿化种植、景观小品建设、给排水设施安装、照明设施安装等工序，达到美化环境、改善生态的目的。2.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自的权利和义务的行为。3.违约金：指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向另一方支付的金钱。4.工期：指合同约定的完成合同全部义务的时间。5.质量保证书：指施工方对施工质量进行保证的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到设计变更，应及时与甲方沟通，根据实际情