港口施工合同模板

港口施工合同模板合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商愿意接受业主的委托，为业主完成项目的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的施工内容如下：（详细列出施工内容，如：港口建设、码头扩建、航道疏浚等）1.2承包商应按照本项目的设计文件、技术规范和施工图纸等要求，完成施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包商支付合同价款。2.3承包商完成施工任务且经验收合格后，业主应在验收合格证书出具后15日内支付剩余合同价款。第三条施工期限3.1承包商应在本合同约定的施工期限内完成施工任务。施工期限自本合同签订之日起至__________日止。3.2承包商因自身原因导致施工进度延误的，应承担相应的违约责任。第四条质量与验收4.1承包商应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和本项目设计要求。4.2项目验收合格的标准为：（详细列出验收标准，如：工程质量满足设计文件要求，施工安全无重大事故等）4.3业主或其委托的验收机构应在施工完成后对项目进行验收。经验收合格的，予以接收；经验收不合格的，承包商应按照验收意见整改，并承担由此产生的费用。第五条违约责任5.1承包商未按照本合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为本合同价款的__________%。5.2业主未按照本合同约定支付合同价款的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为本合同价款的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.技术规范4.验收标准5.施工方案6.工程量清单7.付款凭证8.验收报告9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成施工任务：认定标准：未按照施工图纸、设计文件和技术规范要求完成施工。违约金计算：按照合同价款的百分比计算违约金。2.业主未按照合同约定支付合同价款：认定标准：未按照约定的付款节点和付款比例支付价款。违约金计算：按照合同价款的百分比计算违约金。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担某港口建设项目的一方。2.乙方：指接受甲方委托，承担施工任务的一方。3.合同价款：指双方约定的完成施工任务后，乙方应得的报酬。4.施工期限：指双方约定的完成施工任务的期限。5.验收合格：指施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和本项目设计要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决问题：双方协商确定合理的整改措施，如调整施工计划、增加施工人员等。2.施工质量问题：解决问题：及时整改，按照验收意见进行补救措施，直至符合验收标准。3.付款纠纷：解决问题：双方依据合同约定，核对付款金额和付