建筑工程合同模板样式

建筑工程合同模板样式合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方承担该项工程的施工任务；鉴于双方均具有履行合同的能力；第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程总投资：________________第二条工程质量2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。2.2乙方应按照设计文件和施工图纸进行施工，不得擅自修改设计。2.3乙方应保证工程的安全、环保、节能等要求，并承担因施工原因导致的安全、环保、节能等方面的责任。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程进度按约定的时间完成。3.2乙方应按时向甲方报告工程进度，如有影响工程进度的情况，应及时通知甲方并采取措施解决。3.3甲方应按照约定的时间支付工程进度款。第四条工程造价及支付4.1乙方向甲方提交的工程造价明细表，经甲方确认后，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。4.2甲方按照约定的时间和方式向乙方支付工程款。4.3工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款。第五条工程验收5.1工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，并按照甲方的要求进行工程验收。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收。5.3工程验收合格的，甲方应支付乙方剩余的工程款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的0.5%。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。6.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付工程款的0.5%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程造价明细表4.工程验收标准5.工程进度计划6.乙方资质证明文件7.相关法律法规文件二、违约行为及认定：2.乙方未按照约定质量标准完成工程：指工程质量不符合合同约定的质量标准或国家相关法律法规的规定。3.甲方未按照约定时间支付工程款：指合同约定的支付日期已到，甲方未支付工程款的情况。三、法律名词及解释：1.建筑工程合同：指甲方委托乙方承担建筑工程施工任务的合同。2.工程验收：指工程完成后，甲乙双方按照约定的标准对工程进行检验、评价的过程。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的赔偿金。4.工程进度款：指甲方按照工程进度，按照约定的比例向乙方支付的工程款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定整改措施并重新提交验收。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。3.工程款支付延误：甲方应按照约定的时间支付工程款，如发生延误，应支付违约金。4.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程的需要，委托乙方承担工程施工任务。2.乙方具备相应的施工能力和资质，同意承担该项工程。3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，订立合同并履行约定的义务。4.适用于各类建筑工程施工合同，包括但不限于住宅、商业、工业等建筑物的施工。合同编号：__________鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行相关建设工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价款2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程概况及要求进行编制的，包含但不限于图纸、技术要求、施工标准等。2.3合同价款支付方式如下：（1）本合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后无息支付。第三条工期3.1本工程的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，如有特殊情况需延长工期，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。4.3乙方应确保工程安全，加强现场安全管理，严格按照安全生产法规和甲方要求进行施工。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。4.4乙方应承担工程期间的一切税费、保险及其他相关费用。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定支付价款，并保证乙方的合法权益。5.2甲方应提供工程所需的施工场地、水电供应、交通等基础设施，并确保施工场地符合国家相关法律法规及行业标准。5.3甲方应协助乙方办理工程所需的各种审批手续，并提供必要的资料和证件。5.4甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协调和配合。第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检，并提交工程验收申请报告。6.2甲方应在收到验收申请报告后七个工作日内组织验收，并对工程质量进行评定。6.3工程验收合格的，甲方应在验收合格后七个工作日内支付剩余的价款。6.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请报告。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.5%×逾期天数。7.2乙方未按照合同约定保证工程质量的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。7.3甲方未按照合同约定支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付价款×0.5%×逾期天数。7.4由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按不可抗力的影响程度，协商确定各自承担的责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕违约金后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程图纸、技术要求、施工标准等相关资料。一、附件列表：1.工程图纸2.技术要求3.施工标准4.工程预算书5.工程进度计划6.安全生产管理制度7.质量管理手册8.环境保护方案9.相关法律法规及行业标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程：指乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成工程。2.乙方未按照合同约定保证工程质量：指乙方施工的工程不符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。3.甲方未按照合同约定支付价款：指甲方未按照约定的付款时间、付款比例支付价款。4.由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.质量保证金：指为确保工程质量，乙方在工程验收合格后应支付的一定比例的资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商调整工期和付款计划。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用；如甲方不满意，可要求乙