2024版施工合同书补充

编号：__________2024版施工合同书补充甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版施工合同书补充合同目录第一章：合同总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准第三章：合同双方的责任和义务3.1承包人的责任和义务3.2发包人的责任和义务第四章：合同价格4.1合同价格的确定4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算4.6违约金第五章：施工期限5.1施工期限的约定5.2延期开工5.3提前竣工5.4工期延误的违约责任第六章：工程质量6.1质量标准6.2质量监督与检验6.3工程验收6.4质量争议的处理第七章：材料和设备7.1材料和设备的供应7.2材料和设备的质量要求7.3材料和设备的验收7.4材料和设备的保管和使用第八章：安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故的处理8.3环境保护第九章：变更和调整9.1合同变更的条件9.2变更程序9.3变更内容的确定9.4变更价的确定第十章：违约责任10.1承包人的违约责任10.2发包人的违约责任10.3违约赔偿的计算方法第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点和法院11.3仲裁或诉讼的时效第十二章：合同的履行和解除12.1合同履行的监督和检查12.2合同解除的条件和程序12.3解除合同后的结算第十三章：其他13.1合同的转让13.2合同的变更主体13.3附件第十四章：附则14.1合同的生效14.2合同的修改和补充14.3合同解除后的责任14.4合同的终止和注销合同编号_________第一章：合同总则1.1合同主体1.1.1承包人：具有_______资质的_______公司。1.1.2发包人：具有_______资质的_______公司。1.2合同签订地点和时间1.2.1合同签订地点：_______。1.2.2合同签订时间：_______年_______月_______日。1.3合同文件的组成1.3.1本合同文件包括：合同协议书、专用条款、通用条款、附件及补充协议等。1.4合同的生效、变更和解除1.4.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。1.4.3合同的解除不影响双方的权利和责任，除非法律另有规定。第二章：工程概况2.1工程名称：_______。2.2工程地点：_______。2.3工程规模：_______。2.4工程质量标准：按照_______标准执行。第三章：合同双方的责任和义务3.1承包人的责任和义务3.1.1按照合同约定完成工程的施工。3.1.2负责工程质量、安全、进度等方面的全面工作。3.1.3遵守国家法律法规和施工现场的规章制度。3.2发包人的责任和义务3.2.1提供合格的施工场地，办理相关施工手续。3.2.2按时支付合同价款，提供所需的设计资料和技术要求。3.2.3协调解决施工过程中的问题，确保工程的顺利进行。第四章：合同价格4.1合同价格的确定4.1.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.1.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料设备费、施工费、管理费、税金等。4.2价格调整4.2.1价格调整的条件：工程变更、政策调整等。4.2.2价格调整的程序：双方协商一致，签订补充协议。4.3预付款4.3.1预付款的金额：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.3.2预付款的支付时间：合同签订后_______天内。4.4进度付款4.4.1进度付款的付款周期：每完成一个施工节点。4.4.2进度付款的比例：按照合同约定的比例支付。4.5竣工结算4.5.1工程竣工后，双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算。4.5.2竣工结算的支付时间：竣工验收合格后_______天内。4.6违约金4.6.1违约金的计算方式：按照合同约定或按照国家相关法律法规规定计算。第五章：施工期限5.1施工期限的约定5.1.1合同约定的施工期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。5.2延期开工5.2.1延期开工的条件：不可抗力等特殊情况。5.2.2延期开工的处理：双方协商一致，签订补充协议。5.3提前竣工5.3.1提前竣工的条件：双方协商一致。5.3.2提前竣工的处理：按照合同约定支付提前竣工奖励。5.4工期延误的违约责任5.4.1工期延误的违约金计算方式：每延误一天，支付合同总价_______%的违约金。第六章：工程质量6.1质量标准6.1.1工程质量标准：按照_______标准执行。6.2质量监督与检验6.2.1质量监督机构：_______。6.2.2质量检验程序：按照合同约定的检验程序进行。6.3工程验收6.3.1工程验收的条件：工程完工，达到合同约定的质量标准。6.3第八章：安全生产8.1安全生产要求8.1.1承包人应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场的安全规章制度进行施工。8.1.2承包人应制定并执行施工现场的安全防护措施，确保施工现场的安全。8.2安全事故的处理8.2.1发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。8.2.2安全事故的处理应按照国家法律法规和合同约定进行。8.3环境保护8.3.1承包人应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止环境污染。8.3.2承包人应负责施工现场的环境保护工作，确保施工过程中的环境保护。第九章：变更和调整9.1合同变更的条件9.1.1合同变更的条件：工程变更、政策调整等。9.1.2合同变更的程序：双方协商一致，签订补充协议。9.2变更内容的确定9.2.1变更内容的确定：双方根据变更条件，协商确定变更内容。9.3变更价的确定9.3.1变更价的确定：按照合同约定的计价方式，双方协商确定变更价。第十章：违约责任10.1承包人的违约责任10.1.1承包人未按照合同约定完成工程，应支付违约金。10.1.2承包人违反合同约定，导致工程质量、安全问题，应承担相应的责任。10.2发包人的违约责任10.2.1发包人未按照合同约定支付价款，应支付违约金。10.2.2发包人违反合同约定，导致工程质量、安全问题，应承担相应的责任。10.3违约赔偿的计算方法10.3.1违约金的计算方式：按照合同约定或按照国家相关法律法规规定计算。第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决的优先方式：友好协商。11.1.2争议解决的次选方式：仲裁。11.2仲裁或诉讼地点和法院11.2.1仲裁地点：_______。11.2.2诉讼法院：_______人民法院。11.3仲裁或诉讼的时效11.3.1仲裁或诉讼的时效：自知道或者应当知道权利被侵害之日起_______年内。第十二章：合同的履行和解除12.1合同履行的监督和检查12.1.1双方应相互监督，确保合同的履行。12.1.2双方应定期检查工程施工情况，确保工程质量、安全、进度等方面的合规。12.2合同解除的条件和程序12.2.1合同解除的条件：不可抗力、双方协商一致等。12.2.2合同解除的程序：双方协商一致，签订解除协议。12.3解除合同后的结算12.3.1解除合同后，双方按照合同约定进行结算。第十三章：其他13.1合同的转让13.1.1合同的转让条件：双方协商一致。13.1.2合同的转让程序：双方签订转让协议。13.2合同的变更主体13.2.1合同变更的主体：双方协商一致确定的主体。13.3附件13.3.1附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术要求等。第十四章：附则14.1合同的生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修改和补充14.2.1合同的修改和补充应经双方协商一致，并签订书面协议。14.3合同解除后的责任14.3.1合同解除后，双方应按照合同约定承担相应责任。14.4合同的终止和注销14.4.1合同的终止和注销条件：合同履行完毕、双方协商一致等。14.4.2合同的终止和注销程序：双方签订终止和注销协议。发包人（多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更工程1.1.1甲方有权根据工程需要对工程进行变更，包括但不限于工程的设计、施工方案、工程量等。1.1.2甲方应在变更前与乙方进行充分沟通，并尽可能提供详细变更方案。1.1.3乙方应根据甲方的变更需求，及时调整施工计划和方案，并保证工程质量不受影响。1.2甲方指令1.2.1甲方有权对工程施工进行现场指挥，要求乙方按照甲方的要求进行施工。1.2.2乙方应无条件遵守甲方的指令，并确保施工的顺利进行。1.2.3如乙方对甲方的指令有异议，应及时提出，由双方协商解决。1.3甲方监督1.3.1甲方有权对工程施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等。1.3.2乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3.3甲方监督人员有权对施工现场进行查验，并提出合理建议或要求，乙方应予以采纳或整改。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工管理2.1.1乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规进行施工，确保工程施工的安全、质量和进度。2.1.2乙方应建立健全施工现场管理制度，加强对施工现场的安全、环保、文明施工等方面的管理。2.1.3乙方应定期对施工现场进行自检和整改，确保工程质量符合合同约定。2.2乙方人员配置2.2.1乙方应根据工程施工需要，配备足够的施工人员、技术人员和管理人员。2.2.2乙方应对施工人员进行必要的培训和教育，提高施工人员的安全意识和技能水平。2.2.3乙方应确保施工人员遵守施工现场的规章制度，不得擅自离岗或更换。2.3乙方材料和设备2.3.1乙方应按照合同约定提供合格的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。2.3.2乙方应加强对材料和设备的保管和维护，确保其安全、完整、有效。2.3.3乙方应在合同约定的期限内完成材料和设备的供应工作。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介应公正、中立地履行调解、协调和监督职责，维护双方的合法权益。3.1.2第三方中介应及时处理合同履行过程中出现的争议和问题，并给出合理解决方案。3.1.3第三方中介应定期对工程施工进行现场查验，并出具查验报告，监督工程的顺利进行。3.2第三方中介的费用3.2.1第三方中介的费用由双方协商确定，并按照合同约定进行支付。3.2.2第三方中介的费用包括但不限于：调解费、协调费、监督费等。3.2.3双方应按照合同约定及时支付第三方中介的费用。3.3第三方中介的变更3.3.1双方有权在合同履行过程中变更第三方中介，并提出新的中介候选人。3.3.2变更第三方中介应经双方协商一致，并签订书面变更协议。3.3.3变更第三方中介后，原中介的权利和义务由新的中介承继。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术要求4.安全生产管理制度5.材料和设备供应清单6.施工人员名单和管理制度7.工程进度计划和施工方案8.质量检验报告9.安全事故应急预案10.合同变更协议11.合同解除协议12.违约金计算公式13.第三方中介的服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款2.乙方未按约定时间完成工程3.工程质量不符合约定标准4.安全事故的发生5.违反法律法规导致的违约6.合同双方的其他违约行为三、法律名词及解释：1.合同：双方共同签订的具有法律效力的文件2.违约：违反合同约定的行为3.违约金：因违约行为而支付的赔偿金额4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况5.工程：合同约定的施工项目6.质量：工程满足约定标准的程度7.安全：工程施工过程中的人员和财产安全8.进度：工程按约定时间完成的程度四