建筑施工总包协议

建筑施工总包协议合同编号：__________鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，就甲方向乙方支付价款，乙方完成施工工程等相关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________1.6工程总价款：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。2.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方支付甲方人民币____元。三、质量及验收3.1乙方应当按照约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程验收合格后，乙方应当向甲方提供完整的工程资料，并办理相关移交手续。3.3工程验收不合格的，乙方应当及时整改，并承担由此产生的费用。自整改完毕之日起，乙方重新按照本协议约定的工期完成工程。四、价款及支付4.1甲方应当按照本协议约定的工程总价款向乙方支付。4.2甲方支付价款的方式为：____期支付。具体支付时间及金额如下：第一期：合同签订后____日内，支付人民币____元；第二期：工程进度达到____%时，支付人民币____元；第三期：工程验收合格后，支付人民币____元。4.3乙方应当按照合同约定的工期及质量要求完成工程。如乙方未按照约定完成工程，甲方有权扣除相应的违约金，且甲方有权解除本协议。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照本协议约定支付违约金。5.2乙方未按照约定质量完成工程的，乙方应当按照甲方要求承担整改费用，并支付违约金。5.3甲方未按照约定时间支付价款的，应当按照乙方要求支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延期一天，甲方支付乙方人民币____元。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备采购合同5.施工进度计划6.质量保证书7.安全文明施工保证书8.合同履行过程中产生的所有往来函件及通知二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量完成工程的，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间支付价款的，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件的，属于违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑施工总包协议：是指甲方将建设工程的施工任务全部或部分发包给乙方，乙方应当按照甲方的要求完成施工任务的合同。2.工期：是指乙方完成工程的时间期限。3.工程质量：是指工程符合国家相关法律法规及行业标准的情况。4.违约金：是指一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的金钱。5.滞纳金：是指甲方未按照约定时间支付价款时，按照约定向乙方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：乙方应加大施工力度，合理调整施工计划，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新按照约定质量标准完成工程。3.甲方支付价款延误：甲方应及时支付价款，以免产生滞纳金。4.施工条件不足：甲方应及时提供施工条件，确保工程顺利进行。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程需要，拟委托乙方进行施工。2.乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担施工任务。3.双方就工程工期