基础设施施工合同范

基础设施施工合同范合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为基础设施项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程图纸、工程量清单及有关资料编制的，如在施工过程中，甲方对图纸及工程量清单进行调整，乙方向甲方提出书面变更报价，经甲方确认后调整合同价款。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的__________‰作为违约金。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，并按照甲方的要求进行验收。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条付款方式5.1甲方按照工程进度，分阶段支付合同价款。具体支付方式为：（1）合同签订后__________天内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%后，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。5.2乙方开具等额的税务发票，甲方按照扣除税金后的金额支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的__________‰作为违约金。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延期一天，甲方应支付合同总价款的__________‰作为滞纳金。6.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：甲方实际损失的__________倍。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.施工方案4.竣工资料5.税务发票6.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程：认定标准为合同约定的工期到期后，乙方未能完成工程。2.甲方未按照约定时间支付合同价款：认定标准为合同约定的付款日期到期后，甲方未能支付价款。3.工程质量不合格：认定标准为工程验收不合格，不符合国家标准、行业标准和地方标准。三、法律名词及解释：1.基础设施项目：指对社会经济发展具有基础性、战略性作用的固定资产投资项目。2.施工单位：指具有相应资质，从事建筑工程施工活动的企业。3.竣工验收：指工程完成后，由甲方组织进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。4.违约金：指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：乙方应提前向甲方提出书面变更报价，经甲方确认后调整合同价款。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准；如乙方未按照约定标准施工，甲方有权要求返工、整改，并支付违约金。3.付款滞后：甲方应及时支付合同价款，避免产生滞纳金。4.争议解决：双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为基础设施项目的业主，乙方为具有相应资质和能