钢丝网施工合同续签争议解决

钢丝网施工合同续签争议解决合同编号：__________钢丝网施工合同续签争议解决甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、合同续签1.1甲乙双方同意按照原合同的条款和条件，续签合同期限为__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。1.2除非甲乙双方另有约定，原合同中的权利和义务在本合同有效期内继续有效。二、工程范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求，继续完成钢丝网施工工程，具体工程范围和施工要求详见原合同附件。2.2乙方应保证施工质量，确保工程达到原合同约定的质量标准。三、合同价格及支付3.1乙方应按照原合同约定的价格，继续完成钢丝网施工工程。3.2甲方应按照原合同约定的付款方式，向乙方支付合同价款。四、工期4.1乙方应按照原合同约定的工期，继续完成钢丝网施工工程。4.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本合同的其他条款。六、其他6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原《钢丝网施工合同》2.工程范围和施工要求详细说明3.质量标准和要求详细说明4.付款方式和支付时间表5.工期计划和延期违约责任说明6.争议解决方式和相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程或未达到质量标准，视为违约。2.乙方未按照约定时间完成工程导致延期，视为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件或所需材料，视为违约。5.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方或买方。2.乙方：指合同中的受托方或卖方。3.合同价款：指双方约定的工程总价。4.工期：指双方约定的完成工程的时间段。5.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议如何解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期计划，必要时签订延期协议。2.工程质量问题：立即停工，协商解决或重新施工。3.付款争议：查阅合同条款，协商解决或通过法律途径解决。4.材料供应不足：提前沟通，确保材料供应或寻找替代供应商。5.合同条款不明确：协商补充或修改合同条款，明确双方权益。五、所有应用场景：1.钢丝网施工合同首次签订。2.钢