建筑施工合同标准版示例模板

建筑施工合同标准版示例模板合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为项目业主，拥有该项目的所有权和决定权；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________第二条合同价格2.1本项目的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交正式的施工预算报告。2.3甲方在收到乙方提交的施工预算报告后____个工作日内，对预算进行审查，并将审查结果通知乙方。2.4双方确认施工预算后，乙方按照约定的进度和质量要求完成施工。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为施工总价款的____%。3.3甲方应当按照约定的时间支付合同价款，否则乙方有权拒绝交付工程或要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的____%。第四条施工质量4.1乙方应按照国家和行业的施工标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方应保证施工过程中，工程质量符合设计文件和施工图纸的要求。4.3乙方应承担工程质量问题造成的返工、维修、更换等费用。4.4甲方应在施工过程中对乙方的工作进行监督，发现不符合质量要求的情况，有权要求乙方立即整改。第五条材料供应5.1甲方负责提供工程所需的材料，并确保材料质量符合国家相关标准。5.2乙方应按照约定的时间和数量接收甲方提供的材料，如有异议，应在接收材料后的____个工作日内向甲方提出。5.3甲方应承担因提供的材料质量不合格导致的工程质量问题及整改费用。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2乙方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工过程中不发生安全事故。6.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，对存在安全隐患的地方及时整改。6.4甲方应协助乙方做好施工现场的安全生产管理工作，提供必要的安全生产条件。第七条合同的变更、解除和终止7.1任何一方提出变更或解除本合同，必须提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。7.3合同终止后，乙方应按照甲方的要求，做好工程的交接工作。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。8.2违约金的计算方式按照本合同约定的违约金计算方法执行。8.3违约方应当承担因违约所产生的损失赔偿责任。第九条争议解决9.1本合同的解释权归甲方所有。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工交付之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工预算报告2.设计文件和施工图纸3.安全生产管理措施方案4.材料供应清单5.工程质量检测报告6.施工进度计划7.安全生产许可证8.施工单位资质证书9.甲方授权代表委托书10.乙方项目经理任命书二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成施工。2.质量不符合要求：乙方施工的工程质量不符合设计文件和施工图纸的要求。3.材料不合格：甲方提供的材料质量不符合国家相关标准。4.安全生产责任未落实：乙方未严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行安全生产管理。5.未按约定支付价款：甲方未按照约定的时间支付合同价款。三、法律名词及解释：1.甲方：项目业主，拥有项目的所有权和决定权。2.乙方：具备相应资质和能力的施工单位，承担项目的施工任务。3.施工期限：约定的完成施工的时间段。4.施工质量：施工过程中工程质量符合设计文件和施工图纸的要求。5.材料供应：甲方提供工程所需的材料。6.安全生产：严格按照国家安全生产法律法规进行安全生产管理。7.违约金：因违约行为而支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商调整工期，乙方按约定支付违约金。2.质量不符合要求：解决办法：乙方立即整改，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工。3.材料不合格：解决办法：甲方更换材料，乙方有权拒绝接收不合格材料。4.安全生产责任未落实：解决办法：乙方加强安全生产管理，整改安全隐患，甲方有权要求乙方暂停施工。5.未按约定支付价款：解决办法：甲方按约定支付价款，逾期支付的，乙方有