班组施工仲裁协议范本

班组施工仲裁协议范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲乙双方在班组施工过程中可能出现纠纷，为了保障双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本仲裁协议，以共同遵守。第一条仲裁范围1.本协议所称的仲裁范围包括甲乙双方在班组施工过程中发生的合同纠纷、质量纠纷、工程款纠纷等一切争议。2.甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第二条仲裁机构甲乙双方约定，仲裁机构为甲方所在地人民法院。第三条仲裁程序1.甲乙双方在发生争议时，应立即书面通知对方，并说明争议的具体情况。2.收到书面通知的一方应在接到通知之日起10日内回应，说明对争议的看法和解决意见。3.双方应在收到回应之日起30日内协商解决争议；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。4.仲裁过程中，甲乙双方应积极配合仲裁机构的工作，如实提供证据，并遵守仲裁机构的纪律。第四条仲裁结果1.仲裁结果为终局裁决，对甲乙双方具有法律约束力。2.甲乙双方应按照仲裁结果履行义务，不得再就同一争议向任何其他机构提起诉讼。3.仲裁费用由败诉方承担。第五条保密条款1.甲乙双方在仲裁过程中的所有资料、证据、仲裁结果等均应予以保密，不得向任何第三方透露。2.甲乙双方违反本保密条款的，应承担相应的法律责任。第六条其他条款1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.班组施工合同2.工程图纸3.施工方案4.材料采购清单5.工程款支付凭证6.质量验收标准7.施工安全规范8.仲裁协议范本二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。2.乙方未按约定质量完成施工，属于违约行为。3.乙方未按约定时间完成施工，属于违约行为。4.甲方未提供施工场地、材料等，属于违约行为。5.甲方未配合乙方施工，导致工程进度延误，属于违约行为。6.双方未按约定保密信息，泄露对方商业秘密，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的发包方，负责提供施工场地、材料等。2.乙方：指合同中的承包方，负责按照甲方要求完成施工。3.仲裁：指合同双方在发生争议时，通过仲裁机构进行纠纷解决。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。5.质量验收标准：指合同双方约定的施工质量评定标准。6.施工安全规范：指合同双方约定的施工过程中应遵守的安全规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程款。解决办法：乙方可以催告甲方支付，逾期支付可按合同约定收取滞纳金。2.问题：乙方未按约定质量完成施工。解决办法：甲方可以要求乙方拆除不合格工程，重新施工。3.问题：乙方未按约定时间完成施工。解决办法：甲方可以要求乙方支付逾期违约金，并根据合同约定追究责任。4.问题：甲方未提供施工场地、材料等。解决办法：乙方可以催告甲方履行合同约定，必要时可以暂停施工。5.问题：甲方未配合乙方施工，导致工程进度延误。解决办法：乙方可以催告甲方配合施工，必要时可以暂停施工。6.问题：双方未按约定保密信息，泄露对方商业秘密。解决办法：泄露方应立即采取补救措施，赔偿对方损失。五、所有应用场景：1.建筑施工合同2.装修施工合同3