建设工程仲裁委托书范本

建设工程仲裁委托书范本合同编号：__________仲裁委托书一、委托方信息1.1委托方名称：__________1.2委托方地址：__________1.3委托方联系人：__________1.4委托方联系电话：__________1.5委托方电子邮箱：__________二、受托方信息2.1受托方名称：__________2.2受托方地址：__________2.3受托方联系人：__________2.4受托方联系电话：__________2.5受托方电子邮箱：__________三、仲裁事项3.1委托方与受托方之间因______（填写具体事项，如“建设工程施工合同”等）发生纠纷，双方同意通过仲裁解决。3.2仲裁事项具体如下：__________四、仲裁委派4.1双方一致同意将本仲裁案件委派给__________（填写具体仲裁委员会名称）进行仲裁。4.2仲裁委员会地址：__________五、仲裁费用5.1委托方应支付的仲裁费用包括：__________5.2受托方应支付的仲裁费用包括：__________六、仲裁结果6.1双方同意仲裁委员会作出的仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。6.2仲裁裁决作出后，双方应按照裁决结果履行各自的权利和义务。七、保密条款7.1除非依法应当向第三方披露外，双方应对仲裁过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。7.2双方同意，本保密条款在仲裁结束后继续有效。八、其他条款8.1本委托书一式两份，双方各执一份。8.2本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至仲裁案件终结之日。8.3本委托书未尽事宜，双方可另行协商解决。委托方（盖章）：__________受托方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.建设工程合同及相关图纸2.工程量清单3.付款凭证4.变更订单5.验收报告6.仲裁委托书7.仲裁裁决书8.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的时间完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量不满足合同约定的标准。3.付款违约：未按照合同约定的时间支付款项。4.变更订单违约：未按照变更订单约定的内容执行。5.验收不合格：工程验收结果不符合合同约定的标准。6.仲裁条款违反：未按照仲裁条款约定的方式解决争议。三、法律名词及解释：1.建设工程合同：双方约定由承包人完成工程建设，并由发包人支付相应价款的合同。2.工期：合同约定的工程完成的期限。3.工程质量：工程满足合同约定和使用目的的程度。4.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。5.仲裁：双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。6.仲裁裁决：仲裁委员会对争议作出的具有法律约束力的决定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商调整工期，必要时根据合同约定追究违约责任。2.工程质量不符合约定：要求承包人整改，必要时追究违约责任。3.付款违约：催告付款，必要时根据合同约定追究违约责任。4.变更订单违约：协商调整变更订单内容，必要时追究违约责任。5.验收不合格：要求承包人整改，必要时根据合同约定追究违约责任。6.仲裁条款违反：向仲裁委员会提出仲裁申请，维护自身权益。五、所有应用场景：1.建设工程施工合同：适用于各类建筑工程项目。2.工程量清单：适用于明确工程项目的工程量及价格。3.付款凭证：适用于工程款项