工程委托施工合同范本格式

工程委托施工合同范本格式合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，拥有上述工程项目的所有权和决策权，并拟将该工程项目的施工任务委托给乙方；乙方具有相应的施工资质和能力，愿意接受甲方的委托，承担上述工程项目的施工任务。双方为了明确双方的权利、义务和责任，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程预算：________________1.6工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。二、双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应按照本合同的约定向乙方支付工程款。（2）甲方应负责办理工程项目的相关手续，提供施工所需的证件、批文等。（3）甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。（4）甲方应按照合同约定履行合同义务，不得擅自变更工程内容、规模、工期等。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照本合同的约定完成工程施工，保证工程质量、安全、进度等符合甲方的要求。（2）乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度，确保施工安全。（3）乙方应接受甲方及有关部门的监督、检查，对检查发现的问题及时整改。（4）乙方应承担由于自身原因导致的工程质量、安全、进度等方面的责任。三、工程款支付及结算3.1工程款支付（1）甲方按照乙方提交的工程进度报告和实际完成的工程量，支付相应的工程款。（2）甲方支付工程款时，应扣除乙方应缴纳的税费、罚款等。（3）甲方支付工程款的方式为：____（转账、现金等）。3.2工程结算（1）工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括施工图纸、验收报告等。（2）甲方应按照本合同的约定对工程质量、安全、进度等进行审核，确认无误后进行结算。（3）结算金额为：____元。四、违约责任4.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2甲方如未按约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并按照逾期支付工程款的天数向甲方追讨违约金。4.3乙方如未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，具体金额双方另行约定。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.工程预算明细4.工程进度计划5.施工合同变更协议6.工程验收报告7.工程保修条款8.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款：指自合同约定的付款日期起，甲方未支付应付款项超过约定付款期限的行为。2.乙方未按约定时间完成工程：指自工程开工之日起，乙方未按照约定的工期完成工程的行为。3.工程质量不符合约定：指工程质量不符合合同约定的标准，包括工程安全、使用功能、外观等方面的要求。4.乙方未遵守施工现场管理制度，导致安全事故：指乙方在施工过程中，违反国家安全生产法律法规、施工现场管理制度，导致安全事故的行为。三、法律名词及解释：1.工程委托施工合同：指甲方委托乙方承担某项工程的设计、采购、施工、验收等任务的合同。2.施工资质：指从事建筑施工活动的企业或个人应具备的法律规定的资格。3.工程质量：指工程项目的安全性、可靠性、使用功能、外观等方面的综合性能。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程保修：指施工方在工程竣工后一定期限内，对工程质量问题进行修复、更换或支付赔偿的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的施工进度计划，严格按照计划执行，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。2.工程质量问题：发现质量问题及时整改，必要时请专业机构进行检测，根据检测结果承担相应责任。3.工程变更：如需变更工程内容、规模、工期等，双方应签订变更协议，明确变更后的权利和义务。4.付款争议：严格按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如有争议，双方可协商解决或寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.房地产开发商与施工企业之间的工程委托