建设施工合同范本

建设施工合同范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行施工，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总价：____________________第二条合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。2.2乙方应当按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1乙方应按照约定的质量标准完成施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。第四条合同价款及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方工程总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价款的__%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__%。4.3乙方应当按照约定的时间和金额收取工程款。如乙方未按照约定收取工程款，甲方不承担逾期支付的责任。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×__%。5.2乙方未按照约定的质量标准完成施工的，乙方应承担整改费用，并赔偿甲方因此造成的损失。5.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×__%。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕工程总价款后失效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.材料及设备采购合同4.工程验收标准及方法5.工程质量保修书6.付款凭证及工程进度报告7.变更协议书二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成施工。2.工程质量不达标：乙方未按照约定的质量标准完成施工。3.未按约付款：甲方未按照约定的时间支付工程款。4.擅自变更：未经双方协商一致，乙方擅自变更工程内容或设计。5.甲方违约：甲方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.建设施工合同：一方（甲方）为建设工程的需要，委托另一方（乙方）进行施工，明确双方权利义务关系的协议。2.工期：双方约定的完成施工的时间段。3.质量标准：工程应达到的国家相关法律法规及行业标准。4.违约金：违反合同约定时，按约定向对方支付的赔偿金。5.工程验收：对完成的工程进行检查，确认是否符合约定质量标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定应急预案，确保人员、材料、设备等及时到位，避免因故导致的工期延误。2.工程质量问题：加强现场管理和质量把控，定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改。3.付款纠纷：明确付款方式和时间，建立完善的付款流程，确保双方权益。4.变更争议：任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程施工2.市政公用设施工程施工3.道路桥梁工