交通标志牌施工诉讼判决

交通标志牌施工诉讼判决合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于：1.甲方为交通标志牌的业主，拥有交通标志牌施工项目的所有权和决定权；2.乙方为具备相关专业资质和经验的施工单位，愿意承担交通标志牌施工项目；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内，乙方负责完成甲方指定的交通标志牌施工项目，包括但不限于：（1）施工现场的勘察与评估；（2）施工方案的制定与报批；（3）施工材料的采购与质量控制；（4）施工过程中的安全防护与环境保护；（5）施工质量的保证与验收；（6）施工后的维护与保养。1.2乙方应按照甲方的要求，完成施工项目，并确保施工过程中的顺利进行。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付合同价款。2.3付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）施工完成后，经甲方验收合格，甲方支付乙方合同总价款的40%。2.4乙方应提供合法的税务发票，以便甲方办理税务手续。第三条施工期限与质量3.1乙方应按照本合同约定的施工内容，保证施工项目的完成时间。3.2施工项目的完成时间如下：（1）施工现场勘察与评估：自合同签订之日起7个工作日内完成；（2）施工方案制定与报批：自施工现场勘察与评估完成后10个工作日内完成；（3）施工材料采购与质量控制：自施工方案批准之日起15个工作日内完成；（4）施工过程中的安全防护与环境保护：自施工材料采购完成后立即开始执行；（5）施工质量保证与验收：自施工过程中开始，至施工完成后进行；（6）施工后的维护与保养：自施工验收合格之日起，按照甲方的要求执行。3.3乙方应保证施工质量，确保施工项目符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第四条合同的履行与变更4.1乙方应按照本合同约定的范围、内容、价格、施工期限等履行合同义务。4.2合同变更：（1）合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，影响施工进度或质量，双方可协商变更合同；（2）合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章确认后生效；（3）合同变更不影响双方的权利义务，除非另有约定。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的范围、内容、价格、施工期限等履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。5.2甲方未按照本合同约定的付款方式支付合同价款，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付部分的5%。5.3双方因违约行为给第三方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字盖章之日起生效；7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方税务登记证复印件3.甲方组织机构代码证复印件4.乙方营业执照复印件5.乙方税务登记证复印件6.乙方组织机构代码证复印件7.乙方专业资质证书复印件8.施工现场勘察与评估报告9.施工方案及相关图纸10.施工材料质量检验报告11.施工安全防护措施方案12.施工环境保护措施方案13.施工进度计划表14.施工质量保证措施及验收标准15.维护与保养服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的范围、内容、价格、施工期限等履行合同义务，视为违约。2.甲方未按照合同约定的付款方式支付合同价款，视为违约。3.双方未按照合同约定的时间、质量、进度等履行合同义务，视为违约。4.乙方提供的施工材料不符合合同约定的质量标准，视为违约。5.乙方未按照合同约定的安全防护与环境保护措施进行施工，视为违约。6.乙方未按照合同约定的维护与保养服务执行，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的违约赔偿金。3.验收合格：指施工项目经过甲方检查，符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.专业资质：指乙方具备完成施工项目的相关专业技术资格和能力。5.合同价款：指双方约定的完成施工项目后，乙方应得的报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时追加合同价款。2.施工质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.安全事故发生：立即启动应急预案，依法承担相应责任。4.材料不合格：立即更换不合格材料