2024版建设工程施工合同书示范

编号：__________2024版建设工程施工合同书(示范甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书(示范合同目录第一章：合同总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订依据1.4合同宗旨第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程性质2.4工程投资估算第三章：合同当事人3.1甲方（发包方）3.2乙方（承包方）第四章：工程内容4.1工程范围4.2工程内容4.3工程量清单第五章：合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3预付款5.4进度付款5.5竣工结算5.6质量保证金第六章：合同工期6.1开工日期6.2竣工日期6.3工期延误6.4工期提前第七章：质量标准7.1工程质量要求7.2质量检验7.3质量保证措施第八章：合同的履行8.1甲方义务8.2乙方义务8.3合同变更8.4合同解除第九章：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3环境保护12.4不可抗力第十三章：附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3工程量清单13.4其他重要文件第十四章：合同的份数和保管14.1合同份数14.2合同保管合同编号_________第一章：合同总则1.1合同主体甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________1.2合同标的本合同标的是指_________。1.3合同签订依据本合同的签订依据是_________。1.4合同宗旨本合同的宗旨是_________。第二章：工程概况2.1工程地点本工程位于_________。2.2工程规模本工程规模为_________。2.3工程性质本工程性质为_________。2.4工程投资估算工程投资估算为_________。第三章：合同当事人3.1甲方（发包方）甲方权利和义务如下：1.按照合同约定提供工程实施所需的条件；2.按照合同约定支付工程款项；3.负责工程的形象进度和质量监督；4.协调解决工程实施过程中出现的问题。3.2乙方（承包方）乙方权利和义务如下：1.按照合同约定完成工程；2.负责工程的安全、质量、进度和投资控制；3.接受甲方的监督和检查；4.承担工程实施过程中的风险和责任。第四章：工程内容4.1工程范围本工程范围包括_________。4.2工程内容本工程内容包括_________。4.3工程量清单工程量清单详见附件。第五章：合同价格5.1合同总价本合同总价为基础合同价，具体金额为_________。5.2价格调整价格调整的方式和条件如下：1.因政策调整导致的成本增加，按实际发生费用进行调整；2.因工程变更导致的成本增加，按实际发生费用进行调整；3.其他价格调整事项，双方协商确定。5.3预付款预付款为合同总价的_________%，具体金额为_________。5.4进度付款进度付款按工程进度的_________%进行，具体金额为_________。5.5竣工结算竣工结算时，扣除预付款、进度付款和质量保证金后，即为乙方应得的工程款。5.6质量保证金质量保证金为合同总价的_________%，具体金额为_________。第六章：合同工期6.1开工日期本工程开工日期为_________。6.2竣工日期本工程竣工日期为_________。6.3工期延误工期延误的责任和处理方式如下：1.因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任；2.因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的违约责任。6.4工期提前工期提前的奖励和处理方式如下：1.因乙方原因导致的工期提前，乙方可获得相应的奖励；2.因甲方原因导致的工期提前，甲方应承担相应的责任。第七章：质量标准7.1工程质量要求本工程质量要求符合_________标准。7.2质量检验质量检验的方式和时间如下：1.乙方在工程进度过程中应按照约定进行自检；2.甲方有权对工程进行监督检查，并提出整改要求；3.工程竣工后，乙方应按照约定进行竣工验收；4.竣工验收不合格的，乙方应按照约定进行整改。7.3质量保证措施1.建立健全质量管理体系；2.配备合格的施工人员和管理人员；3.按照技术规范和标准进行施工；4.加强工程材料的检验和控制。第八章：合同的履行8.1甲方义务1.提供工程实施所需的条件；2.支付工程款项；3.监督工程的形象进度和质量；4.协调解决工程实施过程中出现的问题。8.2乙方义务1.完成工程；2.控制工程的安全、质量、进度和投资；3.接受甲方的监督和检查；4.承担工程实施过程中的风险和责任。第九章：违约责任9.1甲方违约责任1.支付乙方违约金；2.赔偿乙方因此造成的损失；3.承担因违约产生的其他费用。9.2乙方违约责任1.支付甲方违约金；2.赔偿甲方因此造成的损失；3.承担因违约产生的其他费用。第十章：争议解决10.1争议解决方式1.协商解决；2.提交仲裁；3.提起诉讼。10.2仲裁双方同意仲裁机构为_________。10.3诉讼双方同意诉讼法院为_________。第十一章：合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二章：其他约定12.1保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。12.2知识产权保护双方应尊重彼此在合同范围内的知识产权。12.3环境保护乙方应按照相关法律法规进行环境保护。12.4不可抗力不可抗力事件应按相关法律法规处理。第十三章：附件13.1工程图纸详见附件。13.2技术规范详见附件。13.3工程量清单详见附件。13.4其他重要文件详见附件。第十四章：合同的份数和保管14.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同保管双方应妥善保管合同副本，以备查阅。甲方（盖章）：_________年_________月_________日乙方（盖章）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并承担因甲方变更供应商而产生的费用。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况变更工程内容、规模和进度。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更产生的费用。1.4甲方提前竣工奖励若乙方提前完成工程，甲方有权根据提前完成的程度给予乙方一定的奖励。具体奖励标准和金额由双方协商确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应对工程质量承担责任。若工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担因此产生的费用。2.2乙方安全责任乙方应确保施工过程中的安全，防止事故发生。若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任和赔偿。2.3乙方进度控制乙方应按照合同约定的进度完成工程。若乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，并承担因工期延误产生的损失。2.4乙方材料采购乙方应按照甲方要求采购工程所需材料。若乙方未按照甲方要求采购，乙方应承担相应责任和赔偿。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介费用由双方协商确定。3.2第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不应受到任何一方的操控。中介应公正、公平地处理合同履行过程中的事宜。3.3第三方中介的赔偿责任若第三方中介的原因导致合同履行出现问题，中介应承担相应责任和赔偿。中介的赔偿责任不应超过其中介费用。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和双方商业秘密予以保密。中介违反保密义务的，应承担相应责任和赔偿。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.工程量清单4.供应商名录5.材料检验报告6.施工计划7.安全措施方案8.环境保护措施方案9.合同变更协议10.违约金计算公式11.仲裁协议12.诉讼法院指定书13.保密协议14.知识产权保护声明15.不可抗力事件证明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为1.1不按时支付预付款1.2不按时支付进度款1.3未按约定提供施工条件1.4擅自变更工程内容或规模1.5未按约定时间竣工2.乙方违约行为2.1未按约定时间完成工程2.2工程质量不符合约定标准2.3未按约定采购材料2.4未按约定进行安全防护2.5未按约定进行环境保护3.违约行为的认定3.1违约行为的证明3.2违约责任的计算3.3违约金的支付方式3.4违约行为的解除合同权三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：当事人违反合同约定应当支付给对方的一种经济赔偿。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。6.诉讼：通过人民法院对合同争议进行审理并作出判决的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划。2.材料质量问题解决办法：及时更换不