2024版建设工程施工保证合同书

编号：__________2024版建设工程施工保证合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工保证合同书合同目录第一章：定义与解释1.1合同相关术语1.2合同的组成文件1.3合同的生效条件第二章：合同双方2.1承包人信息2.2发包人信息2.3双方的权利和义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程预算第四章：施工保证内容4.1工程质量保证4.2工程进度保证4.3工程安全保证4.4材料和设备保证第五章：保证期间5.1保证的开始时间5.2保证的结束时间5.3保证期间的延长条件第六章：保证金额和支付方式6.1保证金额的确定6.2保证金的支付方式6.3保证金的退还条件第七章：违约责任7.1承包人的违约行为7.2发包人的违约行为7.3违约责任的处理方式第八章：合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3合同变更和解除的法律后果第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点和法院9.3仲裁或诉讼的适用法律第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件第十一章：合同的保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果第十二章：合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的通知义务12.3转让合同的效力第十三章：不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的后果13.3不可抗力的认定和证明第十四章：其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的争议解决方式14.3合同的附件和补充协议合同编号_________第一章：定义与解释1.1合同相关术语1.1.1承包人：指承担工程建设的单位或个人。1.1.2发包人：指委托承包人进行工程建设的单位或个人。1.1.3施工保证：指承包人对工程质量、进度、安全等方面的承诺和保证。1.2合同的组成文件1.2.1本合同协议书1.2.2合同附件一：工程概况1.2.3合同附件二：施工保证内容1.2.4合同附件三：保证期间1.2.5合同附件四：保证金额和支付方式1.2.6合同附件五：违约责任1.2.7合同附件六：合同的变更和解除1.2.8合同附件七：争议解决1.2.9合同附件八：合同的生效、终止和解除1.2.10合同附件九：合同的保密条款1.2.11合同附件十：合同的转让1.2.12合同附件十一：不可抗力1.2.13合同附件十二：其他条款1.3合同的生效条件1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同的生效以合同双方履行完毕合同所需全部手续为前提。第二章：合同双方2.1承包人信息2.1.1名称：____________________2.1.2地址：____________________2.1.3法定代表人：____________________2.1.4联系人：____________________2.1.5联系方式：____________________2.2发包人信息2.2.1名称：____________________2.2.2地址：____________________2.2.3法定代表人：____________________2.2.4联系人：____________________2.2.5联系方式：____________________2.3双方的权利和义务2.3.1承包人的权利和义务2.3.2发包人的权利和义务第三章：工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程预算：____________________第四章：施工保证内容4.1工程质量保证4.1.1承包人承诺按照合同约定的质量标准完成工程建设。4.1.2承包人应承担因质量问题导致的修复、返工等费用。4.2工程进度保证4.2.1承包人承诺按照合同约定的工期完成工程建设。4.2.2承包人应承担因进度延误导致的违约责任。4.3工程安全保证4.3.1承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工。4.3.2承包人应承担因安全事故导致的损失赔偿责任。4.4材料和设备保证4.4.1承包人应按照合同约定的标准提供材料和设备。4.4.2承包人应承担因材料和设备问题导致的损失赔偿责任。第五章：保证期间5.1保证的开始时间：____________________5.2保证的结束时间：____________________5.3保证期间的延长条件：____________________第六章：保证金额和支付方式6.1保证金额的确定：____________________6.2保证金的支付方式：____________________6.3保证金的退还条件：____________________第八章：合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.1.1合同变更需双方协商一致。8.1.2合同变更应当书面签署，并注明变更日期。8.2合同解除的条件8.2.1合同解除需双方协商一致。8.2.2合同解除应当书面签署，并注明解除日期。8.3合同变更和解除的法律后果8.3.1合同变更或解除后，未履行的部分终止履行。8.3.2合同变更或解除不影响双方的权利和义务。第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点和法院9.2.1仲裁或诉讼应当在中国进行。9.2.2具体的仲裁机构或法院由双方协商确定。9.3仲裁或诉讼的适用法律9.3.1仲裁或诉讼适用中国的法律。第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同的生效以合同双方履行完毕合同所需全部手续为前提。10.2合同的终止条件10.2.1合同终止的条件按照合同约定的条款执行。10.2.2合同终止后，双方的权利和义务终止。10.3合同的解除条件10.3.1合同解除的条件按照合同约定的条款执行。10.3.2合同解除后，未履行的部分终止履行。第十一章：合同的保密条款11.1保密信息的定义11.1.1保密信息指合同双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息。11.1.2保密信息还包括合同内容以及与合同有关的所有文件和资料。11.2保密信息的保护期限11.2.1保密信息的保护期限自合同签字之日起算，至合同终止或解除之日起两年内有效。11.3保密信息的泄露后果11.3.1如一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十二章：合同的转让12.1合同转让的条件12.1.1合同转让需双方协商一致。12.1.2合同转让应当书面签署，并注明转让日期。12.2合同转让的通知义务12.2.1合同一方如拟转让合同权利或义务，应提前书面通知对方。12.3转让合同的效力12.3.1转让合同经对方同意后生效，原合同的权利义务由转让方和受让方共同承担。第十三章：不可抗力13.1不可抗力的定义13.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果13.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.3不可抗力的认定和证明13.3.1声称不可抗力的一方应提供相关证明文件。13.3.2不可抗力的认定和证明按照合同约定的条款执行。第十四章：其他条款14.1合同的适用法律14.1.1合同适用中国的法律。14.1.2涉及国际条款的，按照国际惯例和相关国际法律执行。14.2合同的争议解决方式14.2.1双方应通过友好协商解决合同争议。14.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同的附件和补充协议14.3.1合同附件是合同的组成部分，具有同等法律效力。14.3.2补充协议应书面签署，并注明签署日期，视为合同的组成部分。多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方变更权1.1.1甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等进行变更。1.1.2甲方行使变更权时，应提前书面通知乙方，并说明变更的理由和范围。1.2甲方延期权1.2.1甲方因特殊情况需要延长工程工期时，有权书面通知乙方。1.2.2甲方延期权行使的条件和期限按照合同约定的条款执行。1.3甲方验收权1.3.1甲方对工程质量、进度、安全等方面的验收权。1.3.2甲方有权要求乙方进行工程质量保修，并按照合同约定承担保修费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术支持2.1.1乙方应提供与工程相适应的技术支持和服务，确保工程顺利进行。2.1.2乙方技术支持包括但不限于施工方案、技术交底、现场指导等。2.2乙方材料和设备供应2.2.1乙方应按照合同约定的标准和质量供应材料和设备。2.2.2乙方应对供应的材料和设备进行质量检验，确保符合合同要求。2.3乙方工期保证2.3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程建设。2.3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前书面通知甲方，并说明延期的理由和范围。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责协调甲方、乙方之间的合同履行，确保合同顺利执行。3.1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用3.2.1第三方中介的费用由甲方、乙方共同承担。3.2.2第三方中介费用的计算和支付方式按照合同约定的条款执行。3.3第三方中介的解除3.3.1甲方、乙方均有权书面通知第三方中介解除中介服务。3.3.2第三方中介的解除条件和要求按照合同约定的条款执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程概况2.附件二：施工保证内容3.附件三：保证期间4.附件四：保证金额和支付方式5.附件五：违约责任6.附件六：合同的变更和解除7.附件七：争议解决8.附件八：合同的生效、终止和解除9.附件九：合同的保密条款10.附件十：合同的转让11.附件十一：不可抗力12.附件十二：其他条款13.附件十三：甲方为主导时的特殊条款14.附件十四：乙方为主导时的特殊条款15.附件十五：第三方中介时的特殊条款二、违约行为及认定：1.甲方违约行为1.1不履行合同约定的付款义务1.2不履行合同约定的验收义务1.3单方面变更合同内容1.4未按合同约定提供施工条件2.乙方违约行为2.1不按照合同约定的质量标准完成工程建设2.2未按照合同约定的工期完成工程建设2.3供应的材料和设备不符合合同要求2.4未提供合同约定的技术支持和服务3.第三方中介违约行为3.1未能公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题3.2未按照合同约定的服务内容和标准提供服务3.3未按照合同约定的费用承担方式收取费用三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.甲方：委托承包人进行工程建设的单位或个人。3.乙方：承担工程建设的单位或个人。4.第三方中介：协助甲方、乙方履行合同的公正、中立的第三方机构。5.施工保证：承包人对工程质量、进度、安全等方面的承诺和保证。6.违约行为：合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定的行为。7.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8.合同解除：合同双方同意终止合同关系的行为。9.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题