力工施工协议

力工施工协议合同编号：__________甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为是需要进行力工施工的业主或代表业主的合法主体；2.乙方为具有相应资质和能力的力工施工方；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，决定签订本协议。第一条工程概述1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体地址）1.3工程内容：包括但不限于：（具体工程内容）1.4工程工期：自开工之日起至____年__月__日止。第二条双方权利义务2.1甲方权利义务（1）负责办理工程所需的一切手续和批文，使乙方能够顺利施工；（2）按本协议约定支付工程款；（3）提供施工所需的场地、水电等基础设施；（4）协调解决施工过程中可能影响工程进度和质量的问题。2.2乙方权利义务（1）按照约定的工期、质量、安全标准完成施工；（2）遵守国家和地方的相关法律法规，不得违法施工；（3）负责施工期间的人员伤亡和财产损失；（4）按本协议约定提交相关资料和验收报告。第三条工程价款及支付方式3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2甲方分期支付工程款，具体支付方式如下：（1）开工前，甲方支付乙方工程款的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程款的__%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程款的__%；（4）剩余工程款作为质量保证金，待质保期结束后支付。第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收：（1）初步验收：工程进度达到__%时，由甲方、乙方共同组织初步验收；（2）最终验收：工程竣工后，由甲方、乙方共同组织最终验收。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并承担相应费用。第五条违约责任5.1甲方违约：（1）未按约定时间支付工程款的，应支付违约金，违约金为应付款额的__%；（2）其他违约行为，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。5.2乙方违约：（1）未按约定工期完成施工的，应支付违约金，违约金为合同总价的__%；（2）工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用；（3）其他违约行为，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；7.3本协议未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单和材料明细表3.乙方资质证明文件4.工程验收标准和规范5.施工安全防护措施方案6.施工组织设计7.工程进度计划和付款凭证8.变更订单和签证9.争议解决相关的法律法规二、违约行为及认定：1.甲方违约行为的认定：未按约定时间支付工程款提供施工场地和基础设施不符合约定未协助解决施工过程中的问题2.乙方违约行为的认定：未按约定工期完成施工工程质量不合格未遵守法律法规和施工安全标准三、法律名词及解释：1.力工施工：指使用人工进行的建设工程施工。2.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。3.违约金：指一方违约时，按照约定或法律规定向对方支付的赔偿金。4.质保期：指工程竣工后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：不可抗力、设计变更、甲方原因等。解决办法：协商调整工期、支付违约金。2.工程质量问题：原因：乙方施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：整改、返工、支付违约金。3.支付纠纷：原因：甲方拖延支付、乙方未按约定提交资料等。解决办法：协商解决、法律途径。4.施工安全事故：原因：乙方安全管理不到位、甲方提供的不安全条件等。解决办法：立即停工、整改、赔偿。五、所